最新裝修施工合同范本通用
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它可以保護民事法律關系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的最新裝修施工合同范本通用，歡迎大家分享。
最新裝修施工合同范本通用1
發包方(甲方)：________________________
承包方(乙方)：________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規定》和其它法律、法規，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.l、工程名稱：
1.2、工程地點：
1.3、承包范圍：
1.4、承包方式：
1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。
1.6、工程質量：
1.7、合同價款(人民幣大寫)：______________________________
第2條甲方工作
2.l、開工前____天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為監理工程師。其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部問辦理相應審批手續。
2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.l、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.l、雙方商定本合同價款采用第____種：
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數計算。包干風險包括____________內容。
(3)以可調價格:按照深圳市有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行，撥款____%金額
6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內，結清尾款。
第7條關于材料供應的.的約定
7.l、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.l、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。 9.7、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
甲方：
日期：
甲方：
最新裝修施工合同范本通用2
發包方(以下簡稱甲方)：
身份證號：
住所：
聯系電話：
手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
身份證號：
住所：
聯系電話：
手機號：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合×××家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況
1.工程地點：
2.工程裝飾裝修面積：
3.工程戶型：
4.工程內容及做法：見工程內容與預算單(附件一)、裝修工藝要求(附件三)。
5.工程承包，采取乙方包工、包施工工具、設備，甲方提供施工材料的方式。
6.工程期限
開工日期：
竣工日期：
7.合同價款：
本合同工程造價為(人民幣)：元
金額大寫：
編制報價單以《×××家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據時常經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方在合同中約定。合同報價單應與材料質量標準、制安工藝配套編制為工程價款的根據。
二、工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與具有經建設行政部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及工程監理工程師的職責等通知乙方。
三、施工圖紙
施工圖紙由甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
四、甲方工作
1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
2.無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
3.負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。
4.遵守物業管理部門的各項規章制度。
5.負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
6.參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
五、乙方工作
1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。
3.因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。
4.負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
5.保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
6.保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場，清運垃圾至物業指定地點。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。
六、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及周期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的依據。
七、材料供應
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3.乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。
4.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。
7.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、工期延誤
1.對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2.因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的2‰賠償甲方損失。
九、質量標準
1.裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)的標準執行。
2.本工程施工質量按《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01-43-20xx)執行。
3.在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議，申請由具有北京市建設行政主管部門、質量技術監督部門認可的專業檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。
十、工程驗收和保修
1.在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2.工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3.雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
4.本工程自竣工驗收合格之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式
1.合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數支付時間按工程款支付比率應支付金額
第一次工人、材料進場
第二次工程進度過半
第三次竣工驗收合格
第四次竣工驗收合格一年后
2.工程進度過半，是指：木工制作結束;墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;水電改造結束。
3.工程款以工程實際發生量據實結算。
4.工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式發票為工程主要憑證。
十二、違約責任
1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.甲方無正當理由未按合同約定期限支付第三、四次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。
4.由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標的，乙方退回甲方合同的工程全部價款。
十三、爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
十四、勞動力管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。
4.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5.乙方指定由為工地現場負責人，為替補負責人。
6.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十五、施工機具
1.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲、乙雙方各承擔50%。
十六、工地現場管理
1.現場禁止使用明火。
2.現場禁止吸煙。
3.油漆材料必須和其他材料分開放置。
十七、附則
1.本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包。
3.雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4.因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。
5.本合同履行完畢后自動終止。
十八、其他約定事項
1.乙方須對工地材料質量、施工質量把關;甲方提供的材料，乙方應檢驗后方可使用。
2.乙方須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：
A、材料進場
B、隱蔽工程
C、水路、電路改造
D、防水工程及蔽水實驗
E、細木工襯底工程
F、面板、木線、實木收口
G、底漆、面漆
H、墻、頂面基礎處理
I、吊頂工程龍骨面板
J、各部位板塊鋪貼
K、工程中期驗收
L、工程總體竣工驗收。
以上分項工程未經甲方驗收，乙方擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失的由乙方負責。
3.乙方所供主材及數量(包括各種板材、龍骨、水電材料、油漆、水泥、膠類、涂料、膩子粉、石膏線等)必須與本合同所附材料清單上注明的材質品牌相符，并在進場時通知甲方進行核實。乙方應該向甲方出示材料的.購買憑證(發票或者購物票據或公司統一供貨證明)、環保證明、保修證明、材料來源等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現乙方提供的材料屬假冒偽劣產品或不符合國家、地方、相關部委標準、規定的產品，乙方必須及時更換為合同中約定的產品或其他甲方認可的同等價位的合格產品，并按照合同約定材料市場價的雙倍價格對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。已經施工使用的部分，甲方有權要求乙方拆除、重做，由此引發的費用由乙方承擔。
4.特殊工種如電工、水暖工須持相關上崗證書并經查驗后方可上崗施工。
5.項目變更須有文字約定，詳細注明變更數量及價格并經甲乙雙方簽字認可方可作為結算依據。
6.施工工藝標準執行工程驗收標準執行環保標準執行未達到此標準的施工方承擔不達標項目的賠償。
7.甲方提供的裝飾材料到達現場，乙方經品質、數量驗收后方可使用，一經使用即視為合格，由此造成的施工質量問題由乙方方承擔全部責任。如果乙方能在事后證明該質量問題確實是由于甲方提供的材料不合格引起的，且該質量問題不能通過觀察、手摸、尺量等工地條件允許的常規手段發現，則甲乙雙方各承擔50%的責任。
8.乙方有義務對甲方提供的材料進行妥善保管，如發生損壞、丟失等問題，由乙方負責賠償。乙方必須將裝修過程中產生的垃圾每日清理收集并運送堆放在物業部門指定的場所。
9.施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規程，負責施工現場的安全管理，采取必要的安全防護和消防措施，保證人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。乙方在施工中不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。施工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
10.工程中非甲方意愿增加項目或屬設計計算失誤或有意漏項的不增加工程款，甲方需增加項目的價格參照合同單項報價執行。
11.施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。
12.保修期間業主通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。13.工程進行中，甲方有權對原設計進行改動。在未接到甲方申請時，乙方無權變動任何設計方案及材料品質。設計方案應包括效果圖、平面圖、天花圖、節點圖、制作尺寸詳圖。凡無以上圖紙的現場制作甲方有權拒付工程款。
14.乙方施工人員應認真施工，不得在甲方居室內吸煙、飲酒、吐痰，同時不得使用已安裝好的如炊具、潔具以及其他設施、設備，并保持居室內的清潔和衛生。如由于施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞以及其他任何損失，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。同時乙方在施工中應加強成品保護，特別是對玻璃制品、陶瓷、已完成最后工序的油漆工程、木地板、木門等應采取必要的保護措施，費用由乙方承擔。如因乙方成品保護不當引起的損壞，應由乙方負責修補或者賠償。
15.墻頂面涂料的兌水率要嚴格控制在說明書允許的范圍內，如果乙方在施工過程中擅自增加兌水率，甲方有權要求乙方鏟除原墻面并重新購買同樣型號的涂料重刷，有關一切費用均由乙方負責，工期不予順延。所有木器漆的配套用品(如底漆、稀釋劑等)均必須使用和面漆同品牌同系列的專用配套產品，如乙方擅自使用其他品牌或其他系列的配套用品，甲方有權要求乙方按約定的標準重做，由此引發的一切費用由乙方承擔，工期不予順延。
16.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置和安裝方式后方可進行。如未經甲方確認，在安裝后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并承擔由此而帶來的損失。
17.甲方提供的材料和設備均應用于本工程，未經甲方同意，乙方無權擅自挪用甲方提供的材料和設備。乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，由甲方采取更換、補齊等補救措施。
18.乙方必須至少提前5天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料清單，乙方同時須提供大致精確(正、負差值小于10%)的所需材料的數量，否則由此造成的工期延誤及損失由乙方負責。乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，由乙方負責賠償。
19.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。水電路改造的方案均須經甲方簽字認可，否則甲方有權要求乙方按照甲方的意愿重新修改，由此引發的一切費用由乙方承擔。
20.甲方有權在乙方完工后委托由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛、VOC等)給甲方。如檢測結果不合格，甲乙雙方必須提供各自購置材料的環保檢測報告，如甲方提供的材料環保符合國家標準，則檢測費用由乙方承擔，并由乙方負責在收到甲方通知的15日內改善不合格項直至達到合格標準，相關費用由乙方承擔，并由乙方支付甲方每天100元人民幣的違約金。如15日內整改仍不合格，乙方退回甲方的工程全部價款，并賠償其他損失。
21.本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供，相關費用已包含在合同總價內。
22.甲方提供材料運到樓下交貨，由乙方負責搬運至室內施工，搬運等相關費用已包含在合同總價內。
23.甲乙雙方須按照小區物業管理部門的規定，分別交納應交的押金和各種費用;同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的相關費用。由于乙方的工作失誤而導致的罰款由乙方承擔。有關設計方案、備案的審批手續，由乙方負責辦理，如因乙方沒有及時辦理相關手續而造成的工期延誤和其他費用，由乙方承擔。
24.在工程竣工驗收合格后、工程結算前，乙方應向甲方提供完整的竣工資料一套。竣工資料包括：
(1)竣工圖紙：主要包括給排水竣工圖和電氣竣工圖，圖紙應特別標明暗埋或暗敷設管道的位置、深度、尺寸、材質、管徑、線徑等。
(2)工程洽商記錄：在整個過程中經雙方簽字確認的變更內容，必要的應附圖。
(3)工程階段驗收記錄和竣工驗收記錄：主要包括材料進場驗收記錄、水電隱蔽工程驗收記錄、構造、骨架的驗收記錄、閉水試驗驗收記錄、竣工驗收記錄。
(4)乙方提供的板材、木料、石膏板、石膏線、水泥壓力板、貼面面材、油漆、涂料、墻襯、各種膠、玻璃、水泥、鋁扣板、給水管材、電氣管材、電線等材料的產品合格證、質量檢測報告、環保檢測報告、使用說明書等。
(5)工程結算單、工程保修單。
(6)其他雙方書面約定的資料。
如乙方竣工資料不齊全或者不能按時提供，甲方有權有暫緩支付結算款。
25.工程質量驗收按照國家標準并以業主或業主委托的監理公司的驗收結果為最終驗收結果。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
____年___月___日____年___月___日
最新裝修施工合同范本通用3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條、工程概況
1.1工程名稱：凱盛餐廳及廚師宿舍裝修工程
1.2工程地點：
1.3包干施工。
1.4承包方式：包工包料包
1.5工期：20xx年5月5日開工，20xx年7月25日完工。
1.6工程質量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)：參拾萬元整(￥：300000.00元整)包干，含開發票。
第2條、甲方乙方權利和責任
2.1指派___為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2指派___為乙方駐工地代表，接受甲方指令，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
第3條、關于工程質量及驗收的約定
3.1甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
3.2乙方采購的材料需符合環保的要求。
3.3如在施工過程中，由于乙方的原因導致安全事故的發生，由乙方負全責。
3.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并辦理驗收、移交手續。
3.5乙方自工程驗收之日起(以交付使用日期為準)提供壹年免費工程保修期。所有裝修內容在免費保修期內，如有故障或缺陷，乙方需負責維修。但人為損壞、天災等不可抗力因素不在保修范圍內。保修期內，乙方在接到甲方通知之后必須在48至72小時內到現場維修。
第4條、關于工程價款及結算的約定
4.1雙方商定本合同價款采用：
(1)固定總價。
4.2本合同生效后，甲方分三次，按下表約定支付工程款。
撥款分三次進行：
第一次：合同簽定后一周內付工程備料款，即人民幣：壹拾伍萬元整(￥: 150000.00元整)。
第二次：工程開工一個月后付工程備料款，即人民幣：捌萬元整(￥: 80000.00元整)。
第三次：工程全部完成并通過驗收合格后付工程結算款，即人民幣：伍萬伍仟元整(￥：55000.00元整)。
第四次：余款壹萬伍仟元整(￥：15000.00元整)在保修期到期即20xx年7月30日一星期內乙方提供全部有效票據結清。
第5條、關于材料供應的`約定
5.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備，乙方采購的材料應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
5.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。
第6條、有關安全生產和防火的約定
6.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》、《建筑工程施工現場供電安全規范》(GB50194-93)和其它相關的法規、規范。
6.2由于乙方在施工生產過程中發生的安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第7條、違約責任
7.1未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
7.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第8條、爭議或糾紛處理
8.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
8.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴)。
第9條、附則
12.1本合同共二份，甲方乙方各一份同等法律效力。
12.2本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字蓋章)：乙方(簽字蓋章)：
____年___月___日____年___月___日
【最新裝修施工合同】相關文章：
最新的裝修施工合同模板06-12
最新裝修施工合同模板10-27
精裝修施工合同范本最新04-25
最新裝修施工合同范本03-01
最新裝修施工合同樣本06-14
最新裝修施工合同范本06-11
裝修施工合同06-20
裝修施工合同06-12
家庭裝修施工合同范本最新模板08-15
最新裝修施工管理合同范文06-15