外包加工合同（精選16篇）
在人民愈發重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的外包加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
外包加工合同 1
甲方：_________
乙方：_________
第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條 ：材料由_________方負責。
第五條 ：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 ：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ALQ為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，ALQ為_________。
第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的`事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 ：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條：合同未盡事宜雙方協商解決。
第十一：本協議簽署地在(寫你企業所在地)
第十二：本協議一試 份 并具有同等法律效率。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
外包加工合同 2
委托方：______
加工方：______
依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：
需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后____萬元為定金，____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后___天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在___小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前___天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的'施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后___小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后____天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照雙方協議解決。
七、乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，__年___月____日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在____小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在___小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后____個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天___元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為___天，超過__天時，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：______
乙方：______
__________年__________月__________日
外包加工合同 3
甲方：_________乙方：_________
第一條 方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 方所交的`加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條 料由_________方負責。
第五條 材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。
一次抽樣計劃，為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。
一邊規格界限，形式_________，為_________。
第七條 方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。
按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條 用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條 方應找殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________乙方：_________
_________年____月____日_________年____月____日
外包加工合同 4
甲方(供應方)：_ _________
乙方(加工方)：_________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發的款式、數量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對乙方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數量等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的'問題及經濟損失，由加工方承擔。
四、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能生產出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔，并承擔延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質量方面：需要注明每次完貨送入我司的產品合格率必須在98%，如發現抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發在線上發生質量問題要返工的，乙方務必在甲方通知的第一時間來我司返工，否則產生的返工費，及計時費用由乙方承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
外包加工合同 5
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著友好協商、互惠互利、平等合作的原則，就甲方產品硫化工序外包業務達成如下協議：
(一) 工作任務：
甲方將其產品生產中的硫化工序(從生膠到管坯的制作成型)委托乙方進行，乙方負責按甲方技術標準保質保量完成生產任務；
(二) 甲方責任：
1、 為乙方提供生產場地、工裝、設備和合格的原材物料；
2、 負責設備的檢修、維護，確保設備正常運轉；
3、 提供相應的操作規程和檢驗標準，確保乙方按標準生產；
4、 提供相應的技術支持，及時解決生產中遇到的問題；
(三) 甲方權利：
1、 派遣檢驗人員進行產品質量跟進、巡檢；
2、 按技術指標對產品進行檢驗、驗收；
3、 對不合格品拒絕接受；
4、 對不符合操作規程和技術要求的生產予以制止和糾正；
(四) 乙方責任：
1、 嚴格遵守甲方的生產管理制度、安全管理制度；
2、 按甲方提供的操作規程、技術標準，保質保量完成生產工藝；
3、 按甲方提供的'技術要求和抽檢標準實施各項檢驗的自檢；
4、 對不合格品，無條件進行返修；
5、 乙方應對甲方相關的文件、資料、專有技術、商業秘密做好保密工作，不得泄露給第三方；
6、 未經甲方特別許可，嚴禁將任何物料(包括但不僅限于原材料，廢品，產品的成品、半成品、合格品和不合格品)以任何形式帶走或流向第三方和市場；
(五) 乙方權利：
1、 要求甲方提供合格的原材料和完好的生產設備；
2、 要求甲方對初次生產的產品進行操作指導；
3、 要求甲方提供相應的技術支持；
(六) 損耗及不合格品的處理：
1、 乙，不合格品率應≤；
2、 原料損耗超出約定的，超出部分按/公斤(或者)計算，從外包加工費中扣除；
3、 不合格品率超出約定的，超出部分按/公斤計算，從外包加工費中扣除；
(七) 違約責任：
1、 乙延期交貨，每日扣罰當日加工總價的5%；
2、 因整批加工產品不合格，乙方不能及時再次提供合格加工產品，造成甲方停產、銷售違約的，乙方承擔全部責任；
(八) 結算：
1、 外/支；
2、 以每一個自然月為一個計算周期，每月最后一天計算加工費；
3、 每月
(九) 其他：
1、 本協議有效期自雙方簽訂之日起至___年 月日止（此處可手寫）；
2、 本協議未盡事宜，雙方協商解決；
3、 本協議一式兩份，雙方各執一份；
4、 本協議雙方簽字、蓋章生效。
5、 蓋章生效后的車間加工外包合同范文本，除文本注明需要手寫的部分外，其余部分不得出現手寫。
乙方：
簽字、蓋章) (簽字、蓋章)
___年 月 日 ___年 月
甲方：天津市澳光科技發展有限公司
外包加工合同 6
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
簽訂時間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品價款或酬金交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數量質
量提供日期消耗定額單
價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的'條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款定作方承攬方
單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：
法定代表人：
法定代表人：________年____月____日________年____月____日
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
外包加工合同 7
甲方：（委托方）_____________
乙方：（承攬方）____________
經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱：_______焊接軌道板。
數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜：
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的`切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。
六、其他事宜：本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：______蓋章：______簽約人：______職務：______電話號碼：______
乙方：______蓋章：______簽約人：______職務：______電話號碼：______
時間：________年____月____日
外包加工合同 8
定作方：（以下簡稱甲方）________________
承攬方：（以下簡稱乙方）________________
根據相關法律法規的規定，甲乙雙方在誠信、互利、公平、公開的基礎上，經過友好協商，達成以下合同條款，并共同遵守執行。
第一條加工成品品名：________貨號：________面料：________顏色：________尺碼：_______________________
第二條服裝數量
1、計量單位：________
2、數量：____________
第三條原材料的供應由乙方提供原材料，詳細如下：材料名稱：________________數量和質量：__________________________提供日期：________________單價：__________總金額：___________。
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。
樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的設計圖紙和技術要求存在不合理之處，根據雙方商定的合作協議，乙方有責任及時通知甲方并提出修改建議。甲方應當在____個工作日內回復乙方，并就修改意見進行討論和協商。
如果甲方未在規定的時間內做出答復，乙方有權暫停工作，并在合理時間內通知甲方。任何由此引起的損失應由甲方承擔賠償責任。
3、甲方向乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料，僅限于合作目的使用，并且乙方有義務對此進行保密。乙方不得泄露任何相關資料給任何第三方，也不能利用甲方提供的資料在未經甲方同意的情況下進行自行加工和銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額（元）：_________
第七條包裝方式內用________，外用________包裝，包裝費由________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_______________________________________________
2、產品的交（提）貨期限：_________________年____月____日
第九條服裝驗收
1、驗收時間：________年____月____日。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：對商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量及標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為基準來判斷是否合格。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在________________天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、甲方應根據上述驗收標準對乙方返修后的加工成品進行再次檢驗。對于再次檢驗結果為不合格的加工成品，甲方須負責處理，并從支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
（1）甲方應于______________年_____月_____日前向乙方支付預付款________元；若甲方未履行合同義務，則甲方無權要求退還預付款；若乙方未履行合同義務，則除了承擔違約責任外，還須返還原預付款的雙倍金額。
（2）甲方應于________前向乙方支付預付款人民幣________元；如甲方未能履行合同義務，則將預付款作為違約金和賠償金進行抵扣，多余部分可以要求退還；若乙方未能履行合同義務，除了承擔違約責任外，必須全額退還預付款。
第十一條報酬結算付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起________日內，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條如果甲方未按時支付貨款，雙方未約定特殊情況的情況下，乙方有權對已完成的服裝行使留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任。
（1）在未經雙方同意的情況下私自變更定制物品的數量、規格、質量或設計等行為，應該對乙方因此造成的損失進行賠償。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。
（3）甲方如未按合同約定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，則視為違約。鑒于甲方的違約行為給乙方造成了損失，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償相應的損失。若乙方選擇不解除合同，甲方應當承擔停工待料所產生的損失，除非雙方協商一致同意延遲交付定制物品的日期。在此期間，甲方需對乙方因停工待料而遭受的經濟損失進行賠償。
（4）若在合同規定的期限后仍未取回定作物，除支付違約金外，甲方還需承擔乙方實際支付的保管、保養費用。
甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，如定作物不能變賣。
2、乙方的違約責任。
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；仍不符合合同規定的，甲方有權拒收。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的.，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）如未按照合同約定進行包裝定制物品的情況下，若需要歸還進行修復或重新包裝，應由責任方負責修復或重新包裝，并承擔由此產生的費用。
如果甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的情況下，乙方應當支付甲方不合格包裝物價值低于合格包裝物部分的賠償金。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的________%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）未按合同規定的方式和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方更換的，由乙方承擔工作質量和數量方面的責任。
（9）未經甲方同意，乙方不得擅自更換甲方提供的原材料。如有擅自更換，甲方有權拒收，并要求乙方賠償由此造成的一切損失。
在甲方提出要求后，乙方應積極進行重作或重新修理，并承擔由于延遲交付而產生的責任。
第十四條若因本合同引起或與本合同相關的任何爭議無法通過友好協商解決，雙方未能達成一致意見，則應依法向人民法院提起訴訟解決。
第十五條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。
合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
如屬合同內容未完善或缺失，需經過雙方共同商議并作出補充約定，該等補充約定具備與原約同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；
甲方（章）：________________
乙方（章）：________________
_______________年____月____日
_______________年____月____日
外包加工合同 9
甲方：________________________
乙方：________________________
合成多肽序列數量________價格________(元)技術要求交貨期________
填寫多肽序列：________________________
多肽委托生產合同說明：
1.甲方為乙方提供委托加工服務時,甲方完全按照乙方所要求的各項技術指標，數量，期限進行操作。
2.甲乙雙方協商定價，并在簽訂合同后乙方應向甲方付合同金額總數的50%預付款，甲方方可進行生產。
3.甲方在產品加工完成后，乙方將余款結清，同時甲方將產品交付乙方。
甲方：________________________乙方：________________________
日期：________________________日期：________________________
外包加工合同 10
甲方：
乙方：
甲方問乙方訂制家具(仿古沙發)一批，為明確雙方責任及權益，根據《合同法》有關規定，經雙方協商制定合同如下：
一、訂制內容：
沙發白坯半成品和油漆成品
加工，以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式：
甲方向乙方訂制加工沙發一批，甲方提供原生態板材，約計五十個立方米，乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數：
五套沙發(1+2+3)+2
五、合同加工單價：
壹套單價12000元，總價60000元，含油漆輔料，大寫陸萬元整。
六、付款方式：
甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用，余款在提貨之前付清。
七、交貨方式：
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算，四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日，一日不提貨，甲方收取乙方倉庫存放費，按每天百元計算，依此類推，到提貨日期止，算清現金。㈡付清加工費余額，一次性提貨。
八、交貨地點：
甲方自提。
九、雙方發生爭議：
雙方的'協商，協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份
甲乙雙方各執一份，一經簽訂具有法律效力，雙方必須共遵守，合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章)：乙方(簽章)：
代表(簽章)：
代表(簽章)：
電話：
電話：
日期：
日期：
外包加工合同 11
甲方：_________
乙方：_________
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名、規格（長_________，寬_________，高_________cm）、單位、數量、備注。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫。塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象。玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方。乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準。每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價。不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的'違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決。協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：_________（蓋章）
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
乙方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
_________年_________月_________日
外包加工合同 12
委托方：(以下簡稱甲方)
被委托方：(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產品，為維護甲乙雙方在合作期間的權益，雙方經友好協商達成以下協議內容。
第一條：甲方需提供乙方委托加工產品的主料、輔料及包裝材料。
第二條：乙方在所承包的生產場地，需提供給甲方委托加工產品所需的.相應原材料的存放場所;乙方根據甲方提供的訂單數量向甲方材料保管人員申請生產所需的相關原物料進行生產加工;乙方申請的材料在領用時需與甲方生產材料保管人員共同審驗，若發現有不符合產品生產標準的原物料，需雙方人員在生產前進行清點，甲方對不合格原材料領回，自行處理，不計入乙方生產報廢率指標內;
第三條：甲方委托乙方加工：
第四條：乙方需具備符合國家法律、法規及食品企業的生產運營要求。并根據甲方要求，提供食品生產企業相關生產證照;
第五條：乙方接到甲方生產訂單之日起每一萬袋生產完成時間不超過十個工作日，若數量增加以此類推;
第六條：根據現有乙方工廠生產條件，若出現乙方工廠生產勞務之處變化、生產日常消耗成本變化，甲、乙雙方可在本協議簽訂三個月后另行商議單品代理加工單價，若單價改變，甲、乙雙方簽訂單品價格變更單，并納入協議附件;
第七條：乙方每批次代理加工訂單完成后，需在兩個工作日內通知甲方，甲方得在兩個工作日內派員驗收已完工之產品，乙方因自身工藝限制，因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔該批次產品出廠后所產生的任何質量問題(保質期);乙方生產裝箱過程中，因人為將不合格品裝入包裝箱內，因此造成的貨品損失，由乙方全部承擔。
第八條：甲方在驗收后得在五個工作日內對乙方代理加工費用進行結算，甲方若在協議規定時間內未結清賬款，需提前向乙方進行溝通，經雙方協商并確定付款時間，若超出約定付款時間，則按照代理加工費用總額的3‰/日甲方向乙方支付違約滯納金;
第九條：乙方完成甲方訂單，甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內運出乙方工廠。
本協議一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自簽字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(簽章)
____年____月___日
乙方：(簽章) 賬號：
____年____月___日
外包加工合同 13
委托方：____________
電話：____________
地址：____________
傳真：____________
聯系人：____________
郵編：____________
加工方：____________
電話：____________
地址：____________
傳真：____________
聯系人：____________
郵編：____________
為保障委托、加工雙方的合法利益，根據有關法律，雙方經友好協商，一致同意按下列條款簽訂本合同：
一.貨物明細：
商品名稱、型號、尺寸、單價及總價等。
二.合同金額優惠后的總金額：
人民幣___________________元整(人民幣：￥__________________元)。
三.付款條件：
合同預付款：_____________元整(人民幣：￥__________________元)，于簽訂合同時支付。
貨款余額：提貨前付清余額(人民幣：￥___________________元)。
付款方式：委托方以電匯方式支付。
四.交貨條款：
交貨日期：貨物在加工方確認收到委托方預付款后，安排生產，三周內交貨。
五.貨物運輸：
公路運輸，發貨至工地，運費由需方承擔。
六.貨物包裝：
加工方提供木箱或紙箱包裝。
七.修改合同：
合同于簽訂后，不可改動。如因委托方或加工方修改而造成對方損失，將由修改方承擔。
八.其它條款：
代表委托方的收貨人于送貨單上簽收將視為委托方確認收到送貨單中所列之貨物。常州愛輝科技有限公司
本合同在委托加工雙方簽字蓋章后，以最后簽字日期為生效日。
本合同一式二份，所帶附件同樣為本合同不可分割的.一部分，簽字后雙方各執一份，均具同等法律效力。
一切由執行本合同引起的或與本合同有關爭執，委托加工雙方通過友好協商解決，如協商不能解決時，應提交加工方所在地國家有關法律部門裁決。
委托方：
加工方：
______年____月____日
外包加工合同 14
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工服裝一批，經雙方協商，同意按以下合同條款執行。
一、加工服裝款號：布料：
二、加工數量：
三、服裝加工費（乙方包線）
四、乙方必須嚴格按照甲方的生產制造單，生產板批語及生產物料要求進行生產操作，開大貨前提供生產板一件，給甲方確定后才可開貨。用布量面料袋布撞色布（皮）（用布量已計損耗1.5%）
五、乙方必須在開裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車間物料，才能開裁，如果有疑問立即通知甲方，否則造成損失由乙方負責賠償。
六、以嘜架用布量為標準，如超出用布量，由乙方負責賠償，按本市原價計算。
七、交貨日期_________年____月____日全部送回本廠，或甲方叫洗水廠收貨，如到期交不到貨，由乙方負責賠償。車間出貨前必須翦長線。
八、如在生產過程，不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨，由乙方負責賠償，每件元計算，如車間質量問題為2%。
九、乙方應在車間出貨一個星期內退回剩余物料，如過期后絕不給退。
十、結算方式：出貨后雙方對過數，30天后結算加工費。
十一、以上條款經雙方簽字后即時生效（未盡事宜由雙方協商解決）結算完畢合同自動終止。
甲方代表人：
乙方代表人：
聯系電話：
聯系電話：
日期：_________年____月____日
日期：_________年____月____日
外包加工合同 15
承攬方：____________
定作方：____________
甲方委托乙方對長春—吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌進行加固、翻新和擴大面積的工作。經過雙方充分溝通和協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
承攬方在完成定制工作時需使用定制方提供的原材料。定制方應按照合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方有責任及時檢驗定制方提供的原材料，如發現不符合要求的情況，應立即通知定制方調換或補齊。承攬方不得擅自更換定制方提供的原材料或偷換物品。
原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
1、在承接定作方委托的過程中，如發現圖紙或技術要求不合理，承攬方須及時告知定作方；定作方應在規定時間內做出回復并提出修改意見。
2、在承攬方承接工作時，若定作方有保密要求，承攬方應嚴格遵守，不得未經許可留存任何技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條合同簽訂后，定制商需先支付總價款的元素（即總價款的__________%）給承攬方。當加工量達到%時，定制商需再支付總價款的元素（即總價款的__________%）給承攬方。在加工量全部完成且定制方驗收合格后，需支付總價款的元素（即總價款的___%）給承攬方。另外，還需預留__元作為一年后的質保金支付。具體的價款或酬金按照國家或主管部門的規定執行，如果沒有規定則由雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承包方完成工作后，應在合同規定的期限內提交必要的技術資料和質量證明以供驗收。對于難以在短期內檢驗出質量缺陷的定制物品或項目，應由雙方協商處理。如果在保證期限內出現問題，除非是由于定制方使用或保管不當造成的質量問題，否則承包方應負責修復或更換。
3、若在雙方約定的承攬項目完成后，發生對作品或者工程質量存在爭議的情況，則可通過法定質量監督檢驗機構提供的檢測證明進行解決。
第七條我們約定的交貨地點是在長春東出口附近的長吉高速公路旁，距離出口大約1公里。交貨時間將從合同簽訂之日起計算30天。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
1、定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。無權請求返還定金。應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%（30—50%的幅度）或酬金總額的__%（30—50%幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的.損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、未經定作方同意，承方不得擅自更換原材料或修理物零部件。如有更換，定作方有權拒絕收貨，并要求承方賠償因此造成的損失。如果定作方要求重做或重新修理，承方應按照要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的。
四、如果定作方未在合同規定的期限內領取定做物品，除了按照第五條規定支付違約金外，還需要承擔承包方實際支付的保管和保養費用。如果定作方超過六個月仍未領取定做物品，則承包方有權出售該物品，并在扣除報酬、保管和保養費用后將所得價款退還給定作方。如果物品出售所得的款項少于報酬、保管和保養費用，定作方還需要賠償差額部分。如果該物品無法出售，則定作方需要賠償承包方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任。
第十五條當加工承攬合同發生糾紛時，雙方應首先進行協商解決；如果協商不成，任何一方均可向相關合同管理機關申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴。
本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為__年。合同履行完畢即失效，除非經雙方協商一致，否則不得隨意變更和解除合同。如遇特殊情況需要解除合同，應在書面通知對方并經過雙方協商后方可解除。本合同執行期間，雙方應按照合同約定及時、完整地履行各項義務，并承擔相應的責任。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式兩份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交給相關部門備案，并留存一份備查。
定作方：__________________（蓋章）承攬方：____________（蓋章）
代表人：__________________（蓋章）代表人：____________（蓋章）
地址：____________地址：____________
電話：__________________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________
帳號：____________帳號：____________
______年______月______日
外包加工合同 16
定作方：
合同編號：
承攬方：
簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間： 。
2、交貨地點：定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的'質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方：
蓋章：
簽約人：
職務：
電話號碼：
乙方：
蓋章:
簽約人：
職務：
電話號碼：
時間： 年 月 日
【外包加工合同】相關文章：
外包加工合同02-20
外包加工合同【優秀】03-08
男裝外包加工合同05-05
手機外包加工合同05-05
最新的外包加工合同04-09
外包加工責任合同05-07
加工外包合同05-21
外包加工材料合同05-01
服裝外包加工合同05-04
加工廠外包加工合同05-07