2022室內裝修施工合同通用
在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的2022室內裝修施工合同通用，歡迎閱讀與收藏。
2022室內裝修施工合同通用1
發包方：________(甲方)
承包方：________(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建筑安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1工程名稱：________
1.2工程地址：________
1.3承包范圍：全包居室面積：100㎡、居室間數：2室2廳1廚1衛
1.4工程內容：(附設計圖。施工圖及報價單)
1.5承包方式：
1.6天，自年月10日開工，于________年________月________日竣工。
1.7合同價款：(人民幣大寫)：壹拾叁萬伍千元整
其中設計費：(人民幣大寫)：免費
1.8工程款支付
合同簽訂后，甲方水。電工進場預付45000元工程款，木工、瓦工進場付45000元工程款，油漆工進場施工后，再付40000元工程款。交房后10天內付清余款5000元。
1.9工程保修期一年。
第二條甲方工作：
2.1全部騰出或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰出的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽訂協議。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.3甲方代表對工程質量，進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。
2.4負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。
2.5如確需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定簽字認可。
3.2嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作，處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.4施工中未經甲方同意有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條工期
4.1甲方要求此合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用。
4.2因甲方原因影響工期，工期順延，甲方承擔違約責任，因乙方原因影響工期不能按期竣工，由乙方承擔違約責任。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致
第五條工程質量及驗收
5.1工程以施工圖紙。做法說明，設計變更的內容為依據，以《上海市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方予以承認。若甲方要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.4由于乙方提供材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，延誤工期，由乙方承擔違約責任。
第六條變更
如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方取得聯系，在鑒定變更后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
第七條材料供應
7.1本工程甲方負責供應的材料。設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。
第八條結算
工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢，到期末提出異議，視為同意，并在10天內，結清尾款。
第九條安全生產和防火
9.1甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
9.2乙方在施工內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。
9.3由于甲方提供的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規范，消防法和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規范，消防法，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十條違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工，誤工所造成的損失，每拖期一天，按工程總價款的________支付滯納金。
10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程總價款的________違約金。
10.3甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
10.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
10.5未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
10.6因一方原因，合同無法繼續履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，并責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條爭議或糾紛處理
11.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建筑裝飾協會申請解決。
11.2當事人不愿通過協商，調解解決或商議、調解不成時，雙方可以通過仲裁委員會會裁，或向人民法院起訴。
第十二條其他約定
12.1所購材料未經甲方簽字同意，不得使用。
12.2如果因工人原因造成的質量問題，甲方可以提出更換工人。
12.3如改工程的水電不需要全部改動應據實結算，扣除其中費用。
第十三條附則
13.1本合同一式二份，甲乙雙方各一份。
13.2本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022室內裝修施工合同通用2
甲方(發包方)：_______________
乙方(承包方)：________________
根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的
第一條工程概況
1.1工程地點：_____________________________________________________________
1.2工程內容及做法(詳見附表1：(包括水電的一切材料，電視、網線、電話線)家庭居室
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工，甲方包全部材料;詳見預算書。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求
1.4工程期限__________天;
開工日期_____年______月______日
竣工日期_____年______月______日
1.5合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________元;
金額大寫：___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由提供設計，提供預算，提供監理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條
3.1開工前三天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動
3.2免費提供乙方施工期間所需要的水、電;
3.3負責協調鄰里之間的關系;負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。
3.4不拆動室內承重結構，如需要拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保護消防等項工作。
3.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條
4.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關并按期保質完成工程;
4.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
4.3保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
4.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條
5.1工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更單，同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1);減項部分：基礎裝修部分不得減價，主材部分根據折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結算時減除。
2);增項部分;根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期，增項根據增項內容調整增加工期。
5.2同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條
6.1按合同約定由甲方提供的主要的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并交接手續;
6.2按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
第七條
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;國家節假日。
乙方工作，工程變更，材料供應，工期延誤
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業管理單位問詢);
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條質量標準
雙方約定本工程施工質量按以下標準執行：
(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議，申請由質量監督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條工程驗收和保修
9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料進場驗收;
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;
(3)中期驗收，即工期過半木工收口;
(4)竣工驗收;
乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;
9.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(工程結算單);(3)竣工驗收。
9.3工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單。
9.4雙方進行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
9.5雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。
9.6竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定"解決竣工驗收遺留問題協議"后方可先行入住。
9.7本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式
10.1雙方約定按下列方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
10.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現場，收拾衛生。
第十一條違約責任
11.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;
11.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的`，由甲方負責。
11.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
11.4甲方未按期支付工程款，每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元，超過5天，乙方有權撤場并終止合同，由此產生的后果由甲方自行負責;
11.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理;
11.6由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元。
第十二條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列方式解決：
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款
13.1因工程施工而產生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
13.2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數交還。
13.3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定，所有口頭承諾均無效。
13.4、甲、乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發生的為準。
13.5乙方遵守甲方物業部門的相關規定，如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
13.6乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決，以確保工程中的統一指揮和管理。
13.7施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護，并且雙方須簽署"物品清單"。簽定之后，如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
13.8負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如甲方所供材料、設備發生質量問題或規格差異，對工程造成的損失由甲方負責。
13.9工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。
13.10施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發生質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料，發生上述問題均由乙方承擔責任。
13.11除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收5%人工及差旅費。
13.12如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務的質量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
13.13合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的20%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。
13.14根據有關規定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定"施工責任保證書"，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。
13.15物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。
13.16工程施工工期過半(木工收口驗收合格后)，甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款，否則，乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算，乙方有權自預結算發生日起停止施工，由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據本合同由甲方負責。
13.17乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后，未按時參加，每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單，辦理工程移交手續(未出現在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利，且乙方保留相關權利。
13.18合同簽定后，未出現本合同約定的情況下，一方提出解除合同時，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應予以賠償對方。
13.19如甲方對乙方工作有任何質疑時，請撥打投訴電話：0858—3491188。
第十四條補充約定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【室內裝修施工合同】相關文章：
室內裝修施工合同04-25
室內裝修施工的合同模板06-12
室內裝修施工熱門合同04-25
室內裝修施工合同模板09-20
室內裝修施工合同標準格式09-05
室內裝飾裝修施工合同06-08
室內裝修施工合同范本10-13
室內裝修施工合同15篇11-07
關于室內裝飾裝修施工合同06-12
住宅室內裝飾裝修施工的合同06-12