- 相關推薦
公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議
在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到協(xié)議的重要性，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。我們該怎么擬定協(xié)議呢？下面是小編精心整理的公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議，希望能夠幫助到大家。
公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議1
甲方：___________
乙方：___________
依照《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，__塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3_44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工____天交工。
______年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調。
甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：___________
乙方：___________
______年______月______日
公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
電話原告造成的'經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
電話：________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
【公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議】相關文章：
鋼架棚工程施工合同范本（通用9篇）07-14
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
【精】加工承攬合同04-22
【推薦】加工承攬合同04-22
【熱】加工承攬合同04-22
【熱門】加工承攬合同04-22
加工承攬合同【推薦】04-22
承攬加工合同【熱門】04-28
承攬加工合同【薦】04-28