加工承攬合同

    時間:2023-06-12 19:54:07 加工合同 我要投稿

    加工承攬合同

      在當今不斷發展的世界,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的加工承攬合同,歡迎大家分享。

    加工承攬合同

    加工承攬合同1

      合同編號:

      發包方:永寧縣教育體育局?(以下簡稱甲方)

      承包方:(以下簡稱乙方)

      根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

      第一條:標的

      乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

      第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取

      注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

      第三條:加工制作與安裝的要求

      1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。

      2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

      3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規格型號:高xx年 月 日前全部交貨。

      ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

      ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

      第六條 書架安裝及驗收與售后服務

      ①、乙方對制作的書架進行安裝;

      ②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

      ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

      ④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

      第七條:結算方式、期限及安裝費用

      ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

      ②、乙方交貨后 5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

      ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后 5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

      ④、剩余的合同標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

      第八條:甲方違約責任

      ①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

      ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的'違約金。

      第九條:乙方違約責任

      ①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

      ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

      ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

      第十條:糾紛的處理

      當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

      ①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

      ②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

      第十一條:附則

      ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

      ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

      發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)

      法定代表人 法定代表人

      委托代理人 委托代理人

      經 辦 人: 經 辦 人:

      單位地址: 單位地址:

      開戶銀行: 開戶銀行:

      賬號: 賬號:

      電話: 電話:

      傳真: 傳真:

      郵政編碼: 郵政編碼:

      年月日

    加工承攬合同2

      定作方:(以下簡稱甲方)_____________

      承攬方:(以下簡稱乙方)_____________

      根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。

      第一條加工成品品名

      _____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________

      第二條服裝數量

      1、計量單位:_____________

      2、數量:_____________

      第三條原材料的提供

      由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________

      第四條服裝質量加工

      成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

      第五條技術資料、圖紙提供

      1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

      2、乙方生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

      3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39;資料自行加工、銷售。

      4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

      第六條報酬

      1、加工單價:______________

      2、總金額(元):______________

      第七條包裝方式

      內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。

      第八條服裝交付

      1、交貨地:_____________

      2、產品的交(提)貨期限:______________。

      第九條服裝驗收

      1、驗收期間:______________。

      2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

      3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

      4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。

      5、根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。

      6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

      7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

      第十條定金預付貨款

      (1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

      (2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

      第十一條報酬結算

      付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;

      第十二條留置權

      如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

      第十三條違約責任

      1、甲方的違約責任

      (1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

      (2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

      (3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

      (4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

      2、乙方的違約責任

      (1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

      (2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的.,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

      (3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

      (4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

      (5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

      (6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

      (7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。

      (8)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十四條爭議解決

      凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。

      第十五條其他約定

      1、本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。

      2、合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。

      甲方:______________

      乙方:______________

      _______年_______月_______日

      _______年_______月_______日

    加工承攬合同3

      訂立合同雙方:

      承攬方:__________________

      定作方:__________________

      定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條

      加工成品:

      ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

      │品名│規格│單位│數量│備注│

      ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

      │

      │

      │

      │

      │

      │

      ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

      │

      │

      │

      │

      │

      │

      └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

      第二條

      加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

      第三條

      原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

      第四條

      技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

      第五條

      價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

      第六條

      驗收標準和方法:__________________________________________________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

      第七條

      交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的.,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

      第八條

      包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

      第九條

      運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

      第十條

      結算方式及期限:____________________________________________________

      第十一條

      其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

      第十二條

      承攬方的違約責任:

      一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

      三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

      四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

      六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

      七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

      九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

      十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條

      定作方的違約責任:

      一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

      三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條

      不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條

      糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

      定作方:____________________(蓋章)

      代表人:____________________(蓋章)

      地址:________________________________

      電話:________________________________

      開戶銀行:____________________________

      帳號:______________________________

      承攬方:__________________________(蓋章)

      代表人:__________________________(蓋章)

      地址:_________________________

      電話:_________________________

      開戶銀行:_____________________

      帳號:_________________________

      一九_____年_______月______日訂

    加工承攬合同4

      訂立合同雙方:

      承攬方:______

      定作方:______

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

      第一條加工成品

      第二條加工成品質量要求:

      一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

      二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

      三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

      四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

      第三條原材料由甲方提供.

      第四條圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

      第五條工程價款:按核定價格單計算款____________元.

      第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

      第七條交貨的時間和地點:______年______月______日至______月______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

      第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4______元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔.

      第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2______元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

      第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(______元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

      第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

      第十二條甲方的違約責任

      一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

      二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

      三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

      四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

      五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

      六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

      第十三條乙方的違約責任

      一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

      二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

      三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的'損失.

      四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

      五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

      六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

      第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的

      不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

      第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

      本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效.

      本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

      甲方:縣木具廠(蓋章)

      代表人:(簽名)______

      地址:______

      電話:____________

      戶銀行:帳號:______

      乙方:代表人:______

      地址:______

      電話:______

      開戶銀行:______

      帳號:______

    加工承攬合同5

      甲方:

      乙方:

      一、標的、數量、價款

      編號

      項目名稱

      說明

      單價(元)

      數量

      合計(元)

      25座21米美化塔施工

      費用總計:

      合計人民幣金額(大寫):

      二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

      三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。

      四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。

      五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

      六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。

      七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的`經濟損失,不可抗力的自然災害除外。

      八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。

      九、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

      十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。

      十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

      本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。

      甲方

      單位名稱:

      單位地址:

      法人代表:

      委托代理人:

      電話:

      傳真:

      開戶銀行:

      帳號:

      乙方

      單位名稱:河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

      單位地址:

      法人代表:

      委托代理人:

      電話:

      傳真:

      開戶銀行:

      帳號:

    加工承攬合同6

      承攬方:__________________

      定作方:__________________

      定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條加工成品:

      第二條加工成品質量要求:

      __________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

      第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:

      1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

      2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

      3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條技術資料,圖紙提供辦法:

      1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

      3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

      第五條價款或酬金:

      (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條驗收標準和方法:

      1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

      2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

      第七條交(提)貨的時間和地點:

      1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

      第八條包裝要求及費用負擔:

      第九條運輸辦法及費用負擔:

      第十條結算方式及期限:

      第十一條其他:

      1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

      2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

      第十二條承攬方的違約責任:

      一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的.損失由承攬方賠償。

      三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

      四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

      六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

      七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

      九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

      十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條定作方的違約責任:

      一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

      三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條不可抗力:

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條糾紛的處理:

      加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

      甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

      法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________

      ___________年________月_____日___________年________月_________日

    加工承攬合同7

      合同編號:____________________

      定作人:____________________

      簽訂地點:____________________

      承攬人:____________________

      簽訂時間:_______年______月______日

      第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

      計量:____________________

      工作量:____________________

      報酬:____________________

      項目名稱及內容:____________________

      數量:____________________

      交付期限:____________________

      單位:____________________

      工時:____________________

      單價:____________________

      金額:____________________

      合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)

      第二條技術標準、質量要求:____________________

      第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________________

      第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________

      第五條承攬人使用的.材料由____________________人提供。材料的檢驗方法:____________________

      第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________

      第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:____________________

      第八條結算方式及期限:____________________

      第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。

      第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

      第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

    加工承攬合同8

      甲方:_______________________

      乙方:_______________________

      甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

      第一條:

      甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

      第二條:

      質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

      1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

      (1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

      (2)合格模具定義:

      ①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;

      ②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

      ③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

      2、驗收方法(標準):

      ①按甲方的圖紙和技術要求執行。

      ②模具結構必須符合模具結構圖紙。

      3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

      第三條:

      原材料來源

      1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的'穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

      第四條:

      交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

      1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

      2、交貨地點:甲方指定場所________________________。

      3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。

      4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

      第五條:

      本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。

      貨款結算時間及方法:_____________________。

      付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。

      第六條:

      技術資料提供及保管:

      1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

      2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

      第七條:

      質量異議/違約責任:

      1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

      2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。

      3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

      第八條:

      其他:

      1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。

      2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

      3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

      4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

      5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

      6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。

      第九條:

      雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

      第十條:

      合同生效、附件

      2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。

      3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

      4、本合同附件資料具有同等法律效力。

      第十一條:

      本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

      第十二條:

      本合同一式兩份,雙方各執一份。

      甲方:_______________________

      委托代理人:_______________________

      地址:_______________________

      電話:_______________________

      開戶銀行:_______________________

      賬號:_______________________

      _________年____月____日

      乙方:_______________________

      委托代理人:_______________________

      地址:_______________________

      電話:_______________________

      開戶銀行:_______________________

      賬號:_______________________

      _________年____月____日

    加工承攬合同9

      承攬方:__________________

      定作方:__________________

      定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,

      以便共同遵守。

      第一條加工成品:

      品名規格單位數量備注

      第二條加工成品質量要求:__________________________________________

      第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________

      日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________

      第五條價款或酬金:______________________________________________

      第六條驗收標準和方法:__________________________________________

      第七條交貨的時間和地點:____________________________________

      定作物期限應當按照合同規定履行。

      任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;

      委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

      自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

      雙方另有約定的,按約定的方法計算。

      第八條包裝要求及費用負擔:______________________________________

      第九條運輸辦法及費用負擔:______________________________________

      第十條結算方式及期限:__________________________________________

      第十一條其他:__________________________________________________

      第十二條承攬方的違約責任:

      一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;

      不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;

      經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;

      少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

      三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

      定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

      因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

      四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;

      以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。

      六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

      七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

      九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

      十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

      如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條定作方的違約責任:

      一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;

      不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。

      三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的.輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

      承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

      定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;

      變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

      如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

      以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      七,變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

      第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;

      在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;

      協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。

      本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

      合同副本一式____份,交__

      _____各留存一份。

      定作方:____________________

      代表人:____________________

      地址:________________________________

      電話:________________________________

      開戶銀行:____________________________

      帳號:______________________________

      承攬方:__________________________

      代表人:__________________________

      地址:_________________________

      電話:_________________________

      開戶銀行:_____________________

      帳號:_________________________

      _____年_______月______日訂

    加工承攬合同10

      承 攬 方:

      法定代表人:

      通訊地址:

      聯系方式:

      定 作 方:

      法定代表人:

      通訊地址:

      聯系方式:

      風險告知:在訂立加工承攬合同之前,應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經承攬多年業務,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。

      定作方委托承攬方加工xx,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條 加工成品:

      第二條 加工成品質量要求:

      風險告知:當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經有關部門批準才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。

      第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

      1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

      2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

      3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條 技術資料、圖紙提供辦法

      1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方:定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

      3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

      第五條 價款或酬金

      價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條 驗收標準和方法

      1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

      2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

      風險告知:關于定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題,除定作方使用,保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      第七條 交貨的時間和地點

      1。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。

      風險告知:關于驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商,最好注明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,以此來避免不必要的糾紛。

      第八條 包裝要求及費用負擔:

      第九條 運輸辦法及費用負擔:

      第十條 結算方式及期限:

      第十一條 其他約定:

      第十二條 承攬方的違約責任

      一、未按合同規定的.質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任:經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

      三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

      四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金xx 元:(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      風險告知:關于違約金的事項,如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外,《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度:合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。

      未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的xx%(10%~30%)或酬金總額的xx%(20%~60%)的違約金。

      六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

      七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

      九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

      十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條 定作方的違約責任

      一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的xx%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的xx%(20%~60%的幅度)違約金。

      三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方:變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條 不可抗力

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條 糾紛的處理

      加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決:協商不成按xx項處理:

      1。向仲裁機關申請仲裁:

      2。向xx人民法院起訴。

      本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份:合同副本一式x份,交x(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

      定作方(公章):

      承攬方(公章):

      法定代表人(簽章):

      法定代表人(簽章):

      年 月 日年 月 日

    加工承攬合同11

      合同編號:

      發包方:

      承包方:

      根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

      第一條:標的

      乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。

      最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。

      第二條:制作書架的數量、規格、價格計取

      注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

      第三條:加工制作與安裝的要求

      1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。

      2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

      3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規格型號:高__年 月 日前全部交貨。

      ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

      ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

      第六條 書架安裝及驗收與售后服務

      ①、乙方對制作的書架進行安裝;

      ②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方;

      ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

      ④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

      第七條:結算方式、期限及安裝費用

      ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

      ②、乙方交貨后 5日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

      ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后 5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

      ④、剩余的合同標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的.質量保證金,一次性撥付乙方。

      第八條:甲方違約責任

      ①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

      ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。

      第九條:乙方違約責任

      ①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

      ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

      ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

      第十條:糾紛的處理

      當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

      ①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

      ②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

      第十一條:附則

      ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

      合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

      ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

      發包方 承包方

      法定代表人 法定代表人

      委托代理人 委托代理人

      經 辦 人: 經 辦 人:

      單位地址: 單位地址:

      開戶銀行: 開戶銀行:

      賬號: 賬號:

      電話: 電話:

      傳真: 傳真:

      郵政編碼: 郵政編碼:

      年 月 日

    加工承攬合同12

      甲方(定作方):

      法定代表人:

      乙方(承攬方):

      法定代表人:

      鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經友好協商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。

      第1條定義

      除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義為準:

      1.1“合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。

      1.2“規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一 個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。

      1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。

      1.4“知識產權”是指所有知識產權,包括但不限于著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的注冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。

      1.5“生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。

      第2條定作物規格、數量及質量要求

      定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他

      合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)

      第3條原材料的規格、數量、質量及提供辦法

      3.1原材料規格及標準:

      材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他

      合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)

      3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)

      □定作方

      定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。

      □承攬方

      承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。

      3.3未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。

      第4條技術資料和圖紙提供

      4.1加工定作物的技術資料和圖紙由于__年__月__日前提供。

      4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

      第5條轉包

      5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:

      (1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。

      (2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

      5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。

      第6條定作方協助承攬方的事項和要求

      1.圖紙和技術問題的說明:。

      2.現場的檢驗:。

      3.其他:。

      第7條交(提)樣品的方法和驗收

      7.1樣品提交

      合同產品規格單位數量質量要求技術標準

      7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)

      □定作方自提樣品

      自提樣品的`時間:__年__月__日。

      自提樣品的地點:。

      □承攬方送交樣品

      送交樣品的時間:__年__月__日。

      送交樣品的地點:。

      送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

      費用承擔方:。

      7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

      7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

      7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

      7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進行檢測,并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。

      如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。

      第8條交(提)定作物的方法

      8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)

      □定作方自提定作物

      自提定作物的時間:__年__月__日。

      自提定作物的地點:。

      □承攬方送交定作物

      送交定作物的時間:__年__月__日。

      送交定作物的地點:。

      送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

      費用承擔方:。

      8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。

      8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括。

      8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

      8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

      8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應及時返還。

      8.6.1返還時間:。

      8.6.2返還方式:。

      8.6.3費用承擔方:。

      第9條交(提)定作物的驗收標準

      9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

      9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。

      9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:

      雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。

      第10條包裝要求及費用負擔

      10.1定作方對承攬方的包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

      10.2費用負擔方:。

      第11條風險負擔

      11.1定作物風險負擔

      雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。

      11.2原材料風險負擔

      定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。

      11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。

      第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任

      12.1承攬方保證:

      12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。

      12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;

      12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。

      12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。

      12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。

      12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。

      12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由于承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。

      如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當的服務費用。

      第13條報酬的結算

      13.1合同價款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。

      (本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)

      13.2支付方式:

      (1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個工作日內支付;

      (2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;

      (3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個工作日內支付;

      (4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗收通過后的五 個工作日內支付。

      (5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質保期滿后的五 個工作日內支付。

      13.3指定收款賬號:

      甲方:

      __年__月__日

      乙方:

      __年__月__日

    加工承攬合同13

      承攬人______________________,以下簡稱甲方;

      定作人:__________________,以下簡稱乙方;

      甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

      第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

      第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;

      第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

      第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

      第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

      第六條加工費結算辦法與時間;

      第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;

      第八條甲方的違約責任:

      1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

      2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

      3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

      4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

      5、甲方不能交付定作物的`,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

      6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

      第九條乙方的違約責任:

      1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

      2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

      3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

      4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

      5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

      6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

      第十條不可抗力:

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

      第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

      本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

      本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

      定作人:__________承攬人:_______________

      代表人:__________代表人:____________________

      開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

      帳號:_________________帳號:_____________________

      簽訂日期:_____年____月____日

    加工承攬合同14

      合同編號:xxx

      簽訂日期:xxx

      定作方:(以下簡稱甲方)xxx

      承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))xxx

      根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。

      第一條加工成品

      品名:xxx貨號:xxx面料:xxx

      顏色:xxx尺碼:xxx

      第二條服裝數量

      1、計量單位:xxx

      2、數量:xxx

      第三條原材料的提供

      由甲方提供原材料,具體見下:

      材料名稱數量質量:

      提供日期:xxx

      單價:xxx

      總金額:xxx

      第四條服裝質量

      加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

      第五條技術資料、圖紙提供

      1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

      2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在xx2x天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在xx2xx內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

      3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

      4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

      第六條報酬

      1、加工單價:

      2、總金額(元):

      第七條包裝方式

      內用xxxx,外用xxxx包裝,包裝費由xxxxx方承擔。

      第八條服裝交付

      1、交貨地:xxx

      2、產品的交(提)貨期限:xxxx。

      第九條服裝驗收

      1、收期間:xxxx。

      2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

      3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

      4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

      5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。

      6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

      7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

      第十條定金/預付貨款

      (1)甲方應于x年xx月xx日前向乙方交付定金x元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

      (2)甲方應于x年xx月xx日前向乙方交付預付款x元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

      第十一條報酬結算

      付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起x日內,一次付清合同約定的全部款項;

      第十二條留置權

      如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

      第十三條違約責任

      1、甲方的違約責任

      (1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

      (2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的'違約金。

      (3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

      (4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

      2、乙方的違約責任

      (1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

      (2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

      (3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

      (4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%元/天。

      未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

      (5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

      (6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

      (7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。

      (9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十七條爭議解決

      凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。

      第十八條其他約定

      本合同經雙方簽字后于x年xx月xx日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。

      甲方:

      乙方:

      日期:

    加工承攬合同15

      定作方: (以下簡稱:甲方)

      承攬方: (以上簡稱:乙方)

      依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產品一事,經甲乙雙方友好協商,一致達成本加工承攬合同條款如下:

      第一部分 合法交易資格確認

      一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力,并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。

      二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):

      1、 營業執照。

      2、 國稅、地稅登記證。

      3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

      4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。

      5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

      三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):

      1、 營業執照。

      2、 國稅、地稅登記證。

      3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

      第二部分 合同內容

      第一條:合同條款術語定義

      1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。

      2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

      3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。

      4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產甲方產品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。

      第二條:合同附件與合同出現不一致時處理準則

      本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時,則以合同附件為準。

      第三條:加工產品在合同期內,甲方委托乙方加工產品數量如下:

      訂單中另行確認;

      第四條:原材料的提供及損耗

      1、委托加工產品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結算。

      2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權,乙方不得自行處理節余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。

      第五條:生產工藝技術文件的提供

      1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件,必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審,并經雙方簽字蓋章后生效。

      2、乙方依照甲方的要求進行生產期間,發現生產工藝技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

      第六條:質量要求及驗收標準

      1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求,提供合格的產品,嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。

      2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質,必須達到或高于封樣樣品的品質。

      3、甲乙雙方提供的原材料,均需經過乙方的驗收合格,方可進入生產,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。

      4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發現,在生產中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔。

      5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明,質量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。

      第七條:交貨期與延期處罰

      1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件,并雙方簽字蓋章。

      2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

      3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。

      4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

      5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

      6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

      7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

      8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同。

      第八條:結算方式

      1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產。

      2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產。

      3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。

      第九條:加工產品驗收及賠付

      甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,經乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品,乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

      第十條:驗收交貨地點及運輸:

      1、驗收交貨地點: 乙方廠區內,甲方自提。

      2、經甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。

      第十一條:逾期提貨

      1、乙方完成訂單產品生產后,根據《委托加工產品訂單》中甲方的'提貨時間,乙方可幫甲方保管產品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。

      2、甲方如逾期提貨,但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。

      第十二條:保密制度:

      1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可,乙方不得留存、復制相關技術資料。

      2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元。

      第十三條、不可抗力的解決:

      在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的,乙方經有關部門證明后,可免除承擔違約責任。

      第十四條、解決糾紛方式:

      雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決,協商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

      第十五條、借款與饋贈:

      1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產品及材料的調用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務。

      2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。

      第十六條:合同生效

      1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

      2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。

      3、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。

      4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。

      第十七:合同附件清單:

      1、報價單

      2、委托加工產品訂單

      3、委托加工產品詢價單

      甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:

      乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:

    【加工承攬合同】相關文章:

    加工承攬合同04-21

    承攬加工合同07-12

    加工承攬協議02-21

    最新加工承攬合同08-30

    服裝加工的承攬合同11-15

    委托承攬加工合同11-14

    產品承攬加工合同11-14

    承攬加工合同模板11-29

    承攬加工合同【熱門】04-28

    国产一级a爱做免费播放_91揄拍久久久久无码免费_欧美视频在线播放精品a_亚洲成色在线综合网站免费

      久久久中文字幕精品视频 | 视频二区三区中文字幕在线 | 亚洲有码中文字幕 | 欧美日韩国产在线观看网站 | 日韩精品秘一区二区三区蜜桃 | 亚洲综合网一区二区三区 |