足球場建筑施工合同

足球場建筑施工合同范本（通用5篇）

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的足球場建筑施工合同范本（通用5篇），歡迎大家分享。

　　足球場建筑施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，甲方將__基礎工程及附屬工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，做出如下條款，雙方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料，按甲方給定的圖紙進行施工。

　　二、開竣工時間：開工：年__月__日

　　竣工：年__月__日施工合同補充協議

　　三、工程內容及造價：

　　基礎工程及地下室：__元

　　閣樓：__元

　　平房車庫：__元

　　化糞池：__元(包括池外管道項目)

　　合計人民幣：__(__元)

　　四、工程質量等級：合格。

　　五、付款方式：甲方簽定協議后付30%作為預付款，其余部分樓房竣工后一次付清。

　　六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

　　七、水電費由乙方承擔，稅金由甲方負責支付。

　　八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。

　　九、未盡事宜，雙方協商解決。

　　此協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方負責人：

　　乙方負責人：

　　__年__月__日

　　足球場建筑施工合同2

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，為明確雙方的權利義務，簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一)工程名稱：_________________

　　(二)工程地點：_________________

　　(三)工程內容：_________________

　　(四)承包范圍：_________________

　　第二條工程造價(預算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________

　　第三條工期

　　第四條工程質量標準和保修期

　　第五條雙方責任

　　(一)發包方責任：_________________

　　(二)承包方責任：_________________

　　第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　住所：_________________住所：_________________

　　甲方代表(簽字)：_________________乙方代表(簽字)：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

　　簽訂地點：_________________簽訂地點：________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　足球場建筑施工合同3

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　簽約時間：_________________

　　簽約地點：_________________

　　為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、建筑面積(工程形式)：________________

　　三、施工地點：_____________

　　四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時__________天。

　　五、承包形式：______________

　　六、工程質量標準：______________

　　七、工程價款：_________________共計人民幣元。

　　八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的`_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質保金______元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：_________________年。

　　十、雙方的責任義務

　　(一)發包方的責任義務

　　1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　2、監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　(二)承包方的責任義務

　　1、按發包方要求及圖紙要求進行施工;2、如期完成施工任務;

　　3、接受發包方的技術指導和質量標準要求;4、負責發包方提供料物及設備的保護;

　　5、教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　十一、其他

　　(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(二)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　發包方：_________________承包方：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：___________________

　　__年__月__日__年__月__日

　　足球場建筑施工合同4

　　發包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質量標準

　　1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

　　（1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的'施工技術（驗收）規程和規范。

　　（2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

　　足球場建筑施工合同5

　　合同編號：___________

　　簽約時間：__________________________________

　　發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________

　　承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：________________________。

　　1.2工程地址：________________________。

　　1.3工程內容：________________________。

　　1.4工程做法：________________________。

　　1.5承包范圍：________________________。

　　1.6承包方式：乙方包工包料。

　　1.7進場材料：________________________。

　　1.8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。

　　1.9工程質量：________________________。

　　第二條 合同價款、付款方式及結算

　　2.1合同單價：________________________。

　　2.2合同總價款：______________________。

　　2.3付款方式及期限：__________________。

　　2.4計算原則：________________________。

　　第三條 甲方責任

　　3.1 甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。

　　3.2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。

　　3.3 開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　3.4 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　3.5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。

　　3.6如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。

　　3.7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。

　　3.8協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　第四條 乙方責任

　　4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

　　4.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的`關系。

　　4.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。

　　4.7做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。

　　第五條 關于工期的約定

　　5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　5.2 甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。

　　5.3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　5.4 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　5.5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第六條 工程驗收

　　6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；

　　（1）材料驗收；

　　（2）隱蔽工程驗收；

　　（3）竣工驗收；

　　6.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。

　　6.3對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。

　　6.4工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；

　　6.5雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；

　　6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為 年。

　　第七條 違約責任。

　　7.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。

　　7.2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／ 元計算，向甲方支付違約金。

　　第八條 不可抗力

　　8.1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在 7 日內通知另一方，并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。

　　第九條 爭議或糾紛處理

　　9.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　9.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十條 補充條款：___________________________________。

　　甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________

　　法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________

　　經營地址：______________________ 經營地址：______________________

　　委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________

　　電話：__________________________ 電話：__________________________

　　傳真：__________________________ 傳真：__________________________

　　開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________

　　日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日

【足球場建筑施工合同】相關文章：

01-31

足球場施工方案05-30

施工合同建筑施工合同06-07

建筑施工合同 自建房建筑施工合同04-07

【推薦】足球場施工方案01-13

建筑施工承包施工合同12-12

建筑施工的合同02-14

建筑施工合同06-12

施工建筑合同04-10

施工合同建筑施工合同6篇06-07