- 相關推薦
雨棚施工合同范本（精選8篇）
隨著法律觀念的日漸普及，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的雨棚施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
雨棚施工合同 1
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，達成以下條款，以便共同遵守。
第一條：工程范圍、總價
1.1 工程名稱：玻璃雨棚
1.2 工程地點：
1.3 工程數量及總價合計：
玻璃雨棚面積: 18 m2，單價：900元/m2。
工程總造價：壹萬陸仟貳佰元整（16200.00元）。
1.4 如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協商后以增補協議形式確定。
第二條：工程用料
2.1 鋼材：選用國產優質鋼材。
2.2 玻璃；采用6+6mm鋼化夾膠玻璃。
2.3 爪件：采用國產優質304不銹鋼爪件。
第三條：承包方式
包工包料,綜合單價一次性包死，工程量按實結算。
第四條：付款方式
4.1 合同簽訂后，甲方付給乙方工程款 捌仟元（8000.00 元）作為材料預付款。
4.2工程完工，甲方驗收合格后，剩余工程款一次性全部付清。
4.3 甲方如不按協議條款支付款項，付款拖延超過十天內仍不能支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第五條：甲乙雙方責任
5.1 甲方責任：
5.1.1 辦理施工許可證；
5.1.2在乙方進場前，清除施工現場內影響乙方施工的障礙；
5.1.3組織有關單位與乙方的協調會；
5.1.4組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，并進行簽署；
5.1.5提供施工用，水、電就位。
5.1.6 在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關人員進行玻璃雨棚驗收；
注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。
5.2 乙方責任：
5.2.1 嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理，發現問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的后果；
5.2.3 編制施工工期進度計劃，并經甲方審核通過；
5.2.4 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款；
5.2.5 嚴格遵守工地的有關管理規定，確保施工安全及文明施工；
5.2.6 作好施工原始記錄。
第六條：工期
6.1 開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。
6.2 施工總工期：10天。
6.3 工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延；
6.3.1 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內容變化；
6.3.2 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過三小時；
6.3.3 由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等；
6.3.4 甲方不按合同規定支付工程款；
6.3.5 其它非乙方原因的停工；
6.4 以上情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復，否則視為同意。
第七條：工程質量
7.1 工程質量等級：確保工程質量達到國家規定的“合格標準”，爭創優良工程。
7.2 工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。
第八條：設計變更
8.1 甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。
8.2 由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第九條：竣工、結算與保修
9.1 工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后三天內，組織有關人員進行驗收；如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續；如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。
9.2 工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后五天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后五天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第五天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
9.3 保修期從竣工驗收合格之日起計算為2年，按國家規定的.保修條款執行。
第十條:工程停建或緩建
10.1 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續履行，雙方應簽訂工程停、緩建協議。
10.2工程停緩建后，乙方應妥善做好己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，并按合同約定支付工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十一條：其它
11.1 所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
11.2 履行合同過程中發生爭議，雙方本著友好態度協商解決；協商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解；如調解不成，可向法院起訴。
本合同一式兩份，簽字后甲乙雙方各執一份。
甲方： （簽字或蓋章）
乙方： （簽字或蓋章）
_______年____月____日
雨棚施工合同 2
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
本著平等自愿、公平、誠實信用的原則，并結合本工程具體情況，為明確雙方施工過程中的權利，經雙方協商一致，訂立本合同。
1.0工程概況
1.1建設單位：
1.2工程內容：拆除施工現場原有建筑物、搭建鋼結構天棚、地面原綠化位置土方外運、下水道窨井下埋、窨井蓋調換成鋼纖維窨井蓋、自來水管下埋、地坪位置鋪設三合土、澆筑地面砼、拆除原排水溝、重新排設排水溝、施工現場清理等零星工程
1.3工程地點：
2.0施工要求：
按圖施工。
3.0工程造價
本工程總造價：505114元(人民幣)
4.0工程期限及制約
4.1合同工期為 30 天，開始時間按甲方通知日開始起算。完成時間按現場施工完畢結束為準，由甲方與乙方按實際施工條件合理安排最短的完成工期計劃，并經乙方簽字確認的工期為最后完成
4.2 當乙方的承諾無法達到且又不主動增派人員搶進度節點的，甲方有權外調施工隊進行趕工，所發生費用及損失均由乙方承擔。
4.3乙方應配合甲方主動做好工程竣工收尾工作，對出現收尾不及時或在接到甲方通知 天內不派人員進行收尾施工的，甲方有權另外安排人員進行收尾，所產生的費用從乙方結算款中扣除。
4.4施工質量保證期為1年，自協議內容全部完成經工程驗收合格之后一年內因施工質量引起的返修乙方必須無條件進行整修并承擔相應費用;
5.0安全生產、文明施工及勞動保護
5.1乙方為操作人員提供必要的安全裝備和設施并承擔相應費用。
5.2嚴格按照國家、行業及地方政府的現行安全生產規范及規定施工。
5.3發生傷亡及其他安全事故，乙方應立即報告甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的'費用。
5.4乙方必須認真遵守、嚴格執行并達到上述國家、地方及甲方的安全生產、文明施工管理標準，如因乙方原因達不到上述標準，甲方對乙方處以協議結算造價的1%~3%罰款。
6.0廉政工作
6.1乙方必須服從甲方項目安排、工程施工統一管理、統一調度等管理要求。
6.2嚴格執行工程項目承發包合同文件，自覺按合同辦事。
7.0綜合管理
7.1乙方承諾做好安全、質量、文明施工工作，違章愿按甲方要求接受處罰。
7.2合同份數：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
8.0合同生效與失效
8.1 本合同自雙方蓋章簽字之日起生效，待工程施工驗收合格、保質期滿、工程價款結清后失效。
合同訂立時間：
合同訂立地點：
甲 方： 乙 方：
委托代表： 委托代表：
雨棚施工合同 3
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：達到國家現行有關施工質量驗收規范要求，并達到合格標準。
1、本工程執行中華人民共和國現行《市政工程施工及驗收規定》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》等有關標準和規范。
2、本工程按現行《市政工程質量檢驗評定標準》等達到合格等級。
五、合同價款
金額(大寫)：暫定： (人民幣) ￥： 萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協議書
2、 本合同專用條款
3、 標準、規范及有關技術文件
4、 圖紙
5、 預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定：經發包人、承包人雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
雨棚施工合同 4
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為明確甲、乙雙方責任，保障雙方利益，保證施工工作順利完成，經甲、乙雙方協商，按照國家的相關法律、法規，結合本工程的具體情況，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：裝修用外墻腳手架搭設及拆除
4、工程范圍：
5、工程價款：包工包料包運輸：元，按實際面積搭多少平方算多少平方。
6、工期：總工期元/一/天。
二、甲方責任及義務：
1、甲方提供施工圖紙及相關資料，并按本合同中約定的付款方式及條件及時付款。
2、甲方負責協助解決乙方與其他施工單位、其它外圍配合關系，提供材料進場和堆放便利。
3、甲方負責對乙方承攬加工工作范圍內提出的疑難問題作出明確指示，如因甲方原因導致承攬工作的.返工及出現的其他問題，責任由甲方承擔。
4、甲方有權對乙方安全、工作進度、質量和加工工藝，加工生產現場制度等面進行監督、檢查、對違反合同約定和規范的加工工作和行為及時糾正。
5、甲方有權根據乙方的工作進度、施工質量或乙方加工實力量對乙方所承攬的工作范圍進行增、減調整。如有甲方造成反復搭設，所有費用由甲方承擔。
三、乙方責任和義務：
1、工期保證：
(1)確保工程和質量。
(2)如因乙方原因造成施工進度拖延，乙方在保證質量的前提下，必須拿出工實可行的方法趕上工期進度。
(3)乙方嚴格按照設計要求和國家的相關施工規范、質量驗收規范標準進行加工與驗收。
四、付款方式：
1、腳手架搭設完畢，甲方付至完成量工程總額的80%。
2、腳手架拆除前，甲方付清乙方結算后的余款。
五、爭議解決辦法：
本合同執行過程中發生爭議由當事人雙方協商解決，當事人不愿協商、調解的可向項目所在地人民法院提起訴訟。
六、其它約定：
1、本合同一經簽訂，即發生法律效力，甲、乙雙方除不可抗力外均不能單方違約，不履行本合同，如發生單方違約，由違約方支付本合同總價款的50%作為違約賠償。
2、施工場周邊環境由甲方負責，因地痞鬧事等原因造成損失由甲方負責。
3、該項目所有的腳手架材料屬于乙方，甲方不得私自改動、切割、占有其材料，腳手架交付甲方使用后，甲方保障材料安全，如流失，甲方按市場聚賠付乙方。
七、安全事故：
乙方搭完腳手架之后，甲方在施工時出現安全事故，由甲方自行承擔，與乙方無關。
八、本合同壹式貳份
甲、乙雙方簽章后即生法律效力，甲、乙雙方各執壹份，本合同附件及經過雙方同意并簽字的文件，資料內容均視為本合同補充條件。
甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
雨棚施工合同 5
甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________________________
工程地點：____________________________________
工程內容：____________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準
三、合同工期
開工日期：_________年_________月________日
坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天則往后推遲一天）
竣工日期：______年______月______號
合同工期總日歷天數：_________年_________月________日
四、工期延誤
因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延
1.設計變更和工程量增加；
2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時；
3.不可抗力自然條件；
五、工程竣工
乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的'，乙方承擔違約責任。
六、工程質量標準：
__________縣質量檢測局為準（不包括材料質量）。
七、合同價款
金額：建筑面積每平方米￥_______________元×建筑面積的總平方米
工程預支款：￥____________萬元
竣工日付款：余下總金額的____________%
工程款結算：檢測工程竣工日后____________個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
八、組成合同的文件
1.本合同協議書
2.標準、規范及有關技術文件
3.圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
十一、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存______份。
十三、合同生效
合同訂立地點：_________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
甲方（簽章）：_________________________乙方（簽章）：_________________
日期：___________年________月________日___________年________月________日
雨棚施工合同 6
發包單位： (以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
為加強強排站清淤、設備除銹和保養的施工管理，確保工程質量和施工安全，促進施工進度和工程效益的發揮，根據《中華人民共和國民法典》和有關規定，結合工程具體情況，經雙方協商同意，簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條 綜合說明
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程承包內容:蓄水池清淤，電機 、水泵、航吊、格柵系統、圍欄、通風系統除銹、柴油發電機組保養。
1.4 合同總價(大寫): 元整。
第二條施工要求
2.1蓄水池清淤要求：蓄水池清淤按季度進行，每次清淤必須集中時間清理，施工周期不得超出一周。
承包方式
總價承包，嚴禁乙方將承包項目進行轉包、分包，一經發現，按有關規定嚴肅處理。
第三條 甲方職責
3.1 負責技術交底。
3.2 對工程進度、質量進行管理。
3.3 組織工程竣工驗收。
第四條 乙方職責
4.1 嚴格按照甲方針對本工程制定的施工技術規程進行施工，確保按期完成全部施工內容。
4.2 乙方應加強對工人進行施工安全教育，制定可行的.安全操作技術規程和嚴格的安全防護措施，施工期間出現的一切安全事故，由乙方承擔全部責任和費用。
4.3 文明施工，工程結束后負責強排站衛生打掃并保證施工區環境干凈整潔。
第五條 工程驗收與結算
工程竣工后，乙方自評確認合格后向甲方提出驗收申請，甲方收到申請后，組織有關方面人員現場勘查，確認工程合格后一次性結算工程費用，工程交付甲方使用。
第六條 處罰
6.1 由于乙方失誤和不慎造成的返工和事故處理，責任和費用全部由乙方承擔。
6.2 乙方必須保證工期，若無故拖延工期一天，扣罰合同總價的千分之二。
第七條 合同效期
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條 合同分存
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
第九條 附則
本合同未盡事宜，雙方協商解決，雙方協商不一致，可申請仲裁或法院裁決。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
雨棚施工合同 7
發包方（以下簡稱甲方） ：
承包方（以下簡稱乙方） ：
按照《合同法》《建筑安裝合同》并參照國家及地方有關工程加 、工承包的合同條款，就鍍鋅結構雨棚加工制作、安裝，在平等互利的基礎上，雙方本著公平合理、經友好協商，達成如下合同條款。
一、 工程名稱：鍍鋅鐵結構鐵皮雨棚。
二、 工程地點：銀巖村完小教師樓樓頂。
三、 工程范圍及內容：鍍鋅鐵結構隔熱鐵皮雨棚。
四、 加工、制作方式：按甲方指示，乙方根據實際進行加工制作。
五、 價 格：捌拾元每平方米（80 元/㎡） ，實測實量面積為：寬 6 米×長 12.5=75 ㎡；75㎡×80 元/㎡）=6000 元。以上為含稅價格。
六、 工 期：合同簽訂即日起 7工作日內完工 。
七、 施工安全與違約責任：
1. 施工安全由甲方管理，乙方必須嚴格按照有關安全文明規范要 求安全文明施工，施工過程中如不按安全管理及違反相關操作規程造成的人身安全傷亡事故由乙方負責，并承擔由此造成的損失。
2. 施工過程中，乙方不得無故停工，否則視為違約，造成的經濟損失由乙方負責；甲方須按合同付款方式履行合約條款，否則乙方有權中途終止合同并到相關部門申訴維權。
八、付款方式：先由乙方墊資制作雨棚鋼構安裝，竣工并驗收合格后甲方必須在兩個月內付清乙方工程款
九、質量標準須符合以下質量要求：使用的.原材料符合國標。
十、雙方義務：
甲方義務：
提供施工所需水、電。
乙方義務：
1.乙方負責自備施工所需要的所有焊條、切割機、切割片、油漆、 鋼絲刷等。
2.乙方施工過程中須服從甲方的管理。
3.及時接受并完成甲方提出的整改意見。
十一、本合同雙方簽字即生效，雙方須按條款履行合同，單方不得違約，否則賠付對方此工程款的雙倍違約金。未盡事宜雙方協商解決。本合同一式兩份，簽字后甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方： （簽字或蓋章）
雨棚施工合同 8
甲方（發包方）：_____________________ 乙方（承包方）：_____________________
鑒于甲乙雙方就甲方位于__________________（具體地址）的雨棚建設項目達成一致意見，為明確雙方權利義務，依據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經友好協商，特訂立本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：雨棚工程
1.2 工程地點：
1.3 工程內容：雨棚設計、材料采購、制作、安裝、驗收等全部工作內容
1.4 工程規模：建筑面積_________平方米，結構形式_________
1.5 工期：自____年___月___日起至____年___月___日止
第二條 合同價款與支付
2.1 合同總價款為人民幣________元整（￥______），包含所有人工、材料、機械、運輸、稅費等費用。
2.2 付款方式：
（1）合同簽訂后____日內，甲方支付乙方預付款，金額為合同總價款的____%；
（2）材料進場并經甲方確認后____日內，甲方支付乙方進度款，金額為合同總價款的____%
（3）工程竣工驗收合格后____日內，甲方支付乙方結算款，金額為扣除已付預付款和進度款后的剩余款項。
第三條 施工質量與驗收
3.1 乙方應嚴格按照國家相關標準、規范及甲方確認的設計圖紙進行施工，保證工程質量。
3.2 工程材料必須符合國家或行業規定的技術標準，并提供相應的質量證明文件。
3.3 雨棚施工完畢后，乙方應及時通知甲方進行驗收。驗收合格，雙方簽署驗收報告；驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格。
第四條 雙方責任
4.1 甲方責任：
（1）提供施工所需的現場條件，包括但不限于水電供應、場地平整等；
（2）及時審核、確認乙方提交的設計方案、施工方案、材料樣品等；
（3）按約定支付工程款項。
4.2 乙方責任：
（1）按期保質完成雨棚施工任務，確保工程質量和安全；
（2）負責施工現場的安全管理，遵守國家及地方有關安全生產的規定；
（3）在施工過程中，如發現設計圖紙存在錯誤或不合理之處，應及時通知甲方并提出合理化建議。
第五條 違約責任
5.1 任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任。違約金按合同總價款的____%計算，如違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還應賠償守約方的實際損失。
5.2 如因乙方原因導致工期延誤，每逾期一日，應按合同總價款的'____‰向甲方支付違約金。如逾期超過____日，甲方有權解除合同，乙方應退還已收款項并賠償甲方因此遭受的損失。
第六條 爭議解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成時，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條 其他
7.1 本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
7.3 本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
日期：____年___月___日 日期：____年___月___日
【雨棚施工合同】相關文章：
雨棚施工合同03-03
簡易鋼結構雨棚施工承包合同11-29
簡易鋼結構雨棚施工承包合同范本05-06
清理雨棚垃圾簡報范文05-15
清理雨棚垃圾簡報范文（精選17篇）04-24
清理雨棚垃圾簡報（通用27篇）10-13
雨棚自行拆除承諾書范文08-24
施工合同施工合同11-08
施工施工合同06-09