- 相關推薦
供電施工合同范本（精選10篇）
隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的供電施工合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
供電施工合同 1
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，明確甲乙雙方的權利和義務，結合全合同具體情況，雙方達成如下協議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_____
2、工程地點：_____
3、工程內容：_____
4、承包方式：_____
5、開工日期：_____
6、竣工日期：_____
第二條：工程造價及結算方式
按工程內容進行施工。工程總造價為_____萬元（人民幣）。
第三條：雙方責任
1、甲方責任
甲方須委派駐工地代表。
甲方對工程質量進行評定，核實確認工程量，對工程質量進行驗收，隱蔽工程和中間驗收由乙方自檢合同后通過甲方驗收，驗收合格甲方在驗收記錄上簽字后進行隱蔽工程的繼續施工，驗收不合格，乙方在限定時間內重新交驗，同時承擔違約責任。
2、乙方責任
乙方委派駐工地代表及相關技術人員。
乙方嚴格按照設計要求進行施工，施工中乙方采購的`材料須符合相關技術質量標準。工程施工和竣工驗收中發現質量問題由乙方負責在特定的期限處理，費用自負。
乙方在施工完畢后負責及時向電管部門辦理驗收，報批，備案等所有用電手續，及時接火通電，并承擔相關費用，做到交鑰匙工程。
第四條：施工工期
施工工期_____小時。
第五條：工程款支付
1、工程款支付方式：按工程進度支付工程款。
2、工程竣工驗收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待質保期滿后再行支付。
第六條：工程施工的安全措施
1、乙方設置專職安全員。
2、安全施工。乙方要嚴格遵守《電業安全工程規程》，按《大修、基建、更改工程組織、技術、安全三大措施》有關規定，制定安全施工作業，操作規程和嚴格的安全防護措施。因措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
第七條：違約責任
合同簽訂后，雙方不得隨意變更合同內容，不得違約，乙方延期開工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20x元違約金。
第八條：工程保修和保修金的支付
工程保修期為_____年，期間發生的工程質量問題乙方負責無償維修及更換，保修金1000元，自工程交付驗收后一年內付清。
發包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
工地代表：
電話號碼：
郵政編碼：
承包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
工地代表：
電話號碼：
郵政編碼：
合同訂立時間：
供電施工合同 2
施工單位（甲方）：________________
設備管理單位（乙方）：___________
工程名稱：________________________
工程期限：________________________
安全協議主要內容：
一、工程概況：
1.施工項目：______________________
2.作業內容：______________________
3.地點和時間：____________________
二、施工責任地段和期限：
施工責任地段：____________________
三、雙方所遵循的技術標準、規程和規范
雙方必須嚴格遵守《鐵路技術管理規程》（鐵道部令第29號）、《____鐵路局營業線施工及安全管理細化辦法》（____鐵總發____號）、《____鐵路局營業線施工及安全管理細化補充辦法》（____鐵總發____號）、《鐵路電力管理規則》、《鐵路電力安全工作規程》（鐵運[1999]103號）等有關文件的各項規定。
四、安全防護內容、措施及專業結合部安全分工
甲方施工不能影響乙方在甲方施工范圍內的設備正常運行，甲方按乙方要求對乙方在施工范圍內的設備及設施進行防護。乙方負責監護在甲方施工范圍內供電設備安全。
五、雙方安全責任、權利和義務（包括共同安全職責和雙方各自安全職責）
1.甲方在第一次與乙方簽訂施工配合協議前，需由甲方牽頭組織甲乙雙方到施工現場，依據施工平面圖向乙方介紹施工時間、地點、作業范圍、施工工藝和辦法；使乙方清楚甲方施工的方案、內容和位置，明確因施工有可能對乙方供電設備造成的影響和不良后果，做好預防；并共同確認乙方地上地下供電設備，做好書面調查簽認記錄。甲方在第一次與乙方簽訂施工配合協議時，須同時將施工組織設計、安全措施（特別是施工中涉及乙方設備的安全防護措施）、相關（改造）設計文件及圖紙、審查（鑒定）意見、現場調查簽認記錄（原件）提供給乙方。每月與乙方簽訂具體施工配合協議前，甲方均應到乙方配合施工的車間確認甲方具體施工的地段內乙方設備情況，確定甲方的本次施工類別劃分。
2.甲方本次協議施工屬于辦理施工許可證，施工中有影響供電設備時需與乙方簽訂臨近營業線施工安全協議書。
3.在甲方施工前，特別涉及到需參加運輸部門組織召開的施工例會時，甲方須將簽訂的安全協議送至或傳至乙方配合車間，乙方根據施工協議和現場勘查，制定相應的配合措施，保證甲方施工順利進行。因甲方原因造成施工例會取消，甲方不能施工時責任自負。乙方未接到由甲方負責送交的安全協議時，可拒絕配合施工。
4.甲方進行施工時，在施工____小時前，甲方與乙方配合施工聯系人聯系，確定施工的時間、地點及需配合的內容，并提前一天通知乙方具體施工時間、地點，以便乙方做好人員安排和相應的準備工作，安排人員到現場進行配合。甲方負責接送乙方配合人員（含工具、材料）。因甲方接送時間不及時，影響配合施工，由甲方負責。
5.施工前，根據施工平面圖或在施工現場，由乙方向甲方介紹地下隱蔽設施的分布和埋設深度等情況，必要時畫出示意圖，動土施工前乙方指導甲方進行挖驗，使甲方明確乙方地下設施的分布、走向、埋深，以便甲方作出相應的防范措施。在確認有乙方設備地段及安全范圍內，甲方動土施工時禁止動用鎬（釬）、機械化設備和有可能對乙方設備造成損害的'器具，防止對乙方設備（特別是地下電纜）造成損害；必要時甲方應在施工作業面內設好安全警示標記。對不能判明的地下電纜經路，甲方未挖驗確認電纜安全情況下不準施工；確認乙方電纜路徑后，電纜需要防護（包括挖驗后或未明確乙方電纜是否廢棄）時，由甲方負責，在乙方人員監護和指導下，用槽鋼或角鋼對乙方電纜進行防護。未對乙方電纜進行防護，嚴禁甲方在此區段通行重車、車輛碾壓施工或動土施工。如甲方違反協議造成的損失和后果全部由甲方承擔。
6.甲方動土施工（包括挖驗）發現任何電纜時，必須找乙方人員確認是否乙方設備。
7.甲方施工不得影響乙方設備的埋深及安全距離的有關要求；因甲方施工（包括挖驗）造成乙方隱蔽設備外露、埋深不足等不能滿足乙方技術要求，并且不能立即按乙方標準恢復時，由甲方負責，____小時設專人防護并保證設備安全，同時與乙方進行書面簽認；并由甲方負責在雙方確定的時間內按乙方標準進行恢復。
8.根據甲方施工情況和請求，在施工時由乙方向施工現場派出指定人員，負責對甲方施工進行監督指導，乙方派出人員應熟悉并掌握所屬設施的分布、走向、埋深，正確指導甲方人員施工；甲方在施工過程中，應聽從乙方人員的指導。乙方人員沒有到場禁止施工，擅自施工造成后果由甲方自負。
9.甲方嚴禁超范圍施工，需要超范圍施工的必須重新簽訂施工安全協議，并按新協議內容執行。甲方作業人員及所持機具材料與臨近帶電設備（電力線路等）保持____米以上的安全距離。甲方在施工過程中操作者和其他相關人員必須對施工機械進行嚴格監控，防止施工機械刮碰電力支柱、拉線、設備基礎和電力線路等乙方設備。各類料具在裝、卸、運過程中與電力支柱、拉線、基礎保持____米以上的距離，不碰撞以上設備；在電力支柱、拉線、設備基礎周圍____米以內、電纜徑路及其兩側____米、貫通（自閉）等電力線路邊線向外側延伸5米所形成的兩平行線區域內，嚴禁擅自進行打樁、鉆探、開挖、取土等作業，嚴禁堆放材料、機具和廢棄物（施工垃圾）等。
10.施工前，雙方共同到施工現場及甲方運輸施工料具、廢棄物的車輛通過的道路確認，甲方施工車輛是否對電力支柱、拉線、設備基礎和電力線路等乙方設備構成影響。若有影響，乙方設備在未排遷前，由甲方負責，在乙方設備上粘貼反光防撞標志或設置防撞護樁。未設置防撞標志或護樁，甲方不得施工，由此造成的后果由甲方負責。
11.甲方施工中不得隨意動用和破壞乙方設備；在乙方同意并有人監護下，甲方動用的設備由甲方負責恢復或賠償；甲方施工期間造成乙方設備故障、損壞或影響行車、供電時，由甲方承擔責任。同時甲方必須就相關情況到乙方交班，否則乙方有權停止甲方的施工。因甲方施工引起的行車設施、乙方設備發生故障后或不能正常運行時，甲方應及時通知并積極配合乙方進行搶修或處理，發生的費用由甲方承擔。
12.甲方施工過程中，乙方若發現甲方的施工對乙方設備存在安全隱患時，可責令甲方立即整改；有危及行車、乙方設備安全的行為和傾向時，有權責令甲方停止施工。對乙方提出的安全隱患等問題，甲方須立即進行整改，或采取有效措施進行補救，并將處理結果及時反饋乙方。由于甲方不履行施工安全協議內容對乙方供電設備構成嚴重威脅時，乙方有權給甲方出具《施工問題整改通知書》限期整改，同時根據情節輕重進行處罰，有必要時上報施工主管部門和安全監察部門。
13.甲方施工涉及乙方設備排遷時，甲方應提前與此項工程主管部門反映乙方設備需排遷的問題，或與乙方協商排遷事宜；由乙方負責排遷時，甲方需提供有關排遷資料，并在施工前向乙方提供施工示意圖和有關施工預算。在乙方設備未排遷之前，甲方不得施工。
14.雙方確定施工聯系人，并確定聯系方式，進行信息溝通，確認施工進度及要解決的有關安全問題。
六、違約責任和經濟賠償辦法
1.未造成后果的由雙方協商解決或由局安全監察部門裁定。
2.對造成后果的由路局安全監察部門按《事規》裁定。
七、安全監督和配合費用
1.安全抵押金
2.安全監督檢查費用
3.施工配合費用
八、法律法規規定或其它內容
1.對發生的事故按《事規》及____鐵總發____號文中規定的條款執行。
2.遇有下列事項時協議自然失效
（1）提前或超出安全協議簽定的日期；
（2）超出安全協議簽定的范圍；
（3）不履行安全協議內容，違背雙方安全協議時。
3.此協議只能作為施工單位甲方辦理施工許可證之用。甲方正式施工前，須提供施工許可證，并每月根據施工具體情況與乙方辦理具體施工配合協議，否則乙方有權拒絕配合施工或制止甲方施工。
施工單位（甲方）意見：__________
負責人：____________________________
_________年________月________日
設備管理單位（乙方）意見：_______
負責人：____________________________
_________年________月________日
建設單位意見：_____________________
負責人：____________________________
_________年________月________日
局建設單位主管部門意見：_________
負責人：____________________________
_________年________月________日
局設備管理（運輸）部門意見：____
負責人：____________________________
_________年________月________日
局安全監察室意見：________________
負責人：____________________________
_________年________月________日
供電施工合同 3
供電方
單位名稱：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責）人：_______________
授權人：_______________________
電話：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開戶銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務登記號：_______________________
委托轉供方
單位名稱：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責）人：_______________
授權人：_______________________
電話：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開戶銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務登記號：_______________________
被轉供方
單位名稱：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責）人：_______________
授權人：_______________________
電話：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開戶銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務登記號：_______________________
為明確供電企業（以下簡我供電方）委托供電的單位（以下簡稱轉供方）向其他用戶（以下簡稱被轉供方）進行轉供電力過程中的和義務，實現安全、合理地供電和用電，根據《電力法》、《電力供應與使用條例》和《供電營業規則》的規定，經供電方、轉供方、用電方協商一致，簽訂本協議，共同信守，嚴格履行。
一、轉供電關系
經供電方、轉供方和被轉供方三方（以下簡稱三方）協商，供電方委托轉供方向被轉供方供電。轉供方同意接受委托，并向被轉供方承擔供電義務。被轉供方通過轉供方獲得用電，與供電方簽訂供用電合同，并向供電方承擔相應的義務。
二、轉供電方式
轉供方同意從其所有的________變電所________出線的________千伏線路________桿向被轉供方受電裝置供電。
三、轉供電容量
根據被轉供方申請的用電容量，經三方確認，被轉供方的用電容量為________________千伏安（千瓦），用電負荷為________________千瓦（安）。
四、轉供用電期限
委托轉供電期限為本協議的有效期限。
五、三方的與義務
1、被轉供方通過本協議，從供電方獲得用電的，并根據的電價、隨電價收取費用標準和用電量承擔向供電方繳納電費的義務。
2、轉供方依據本協議承擔向被轉供方安全供電的義務，并從供電方獲得轉供費用的。
3、供電方依據本協議應直接受理被轉供方的用電申請，并有對被轉供方裝表計量和收取電費的，承擔向轉供方支付轉供費用的義務，并按有關規定解決被轉供方用電指標。
六、轉供電的計量及電費
1、供電方應按直接對被轉供方使用的電力、電量進行安裝電能計量裝置，并負責抄表和收取電費。
2、供電方依據《供電營業規則》第十四條規定，在計算轉供方的用電量、需量及功率因數調整電費時，應扣除被轉供方每月用電計量裝置實際記錄的`電量和轉供損耗電量。
3、轉供電線路的損耗電量，由該線路的產權所有者負擔。
七、轉供費用
供電方向轉供方支付轉供費用按被轉供方每月的實際用電量以每千瓦時_________________元計算，每月支付一次。
八、轉供電設施維護管理責任
1、經供電方、轉供方、被轉供方確認，轉供電設施運行維護管理責任分界點設在_________處。分界點電源側供電設施屬轉供方，由轉供方負責運行維護管理，分界點負荷側供電設施屬被轉供方，由被轉供方負責運行維護管理。
2、供電方、轉供方、被轉供方均應執行《電網調度管理條例》。在運行、檢修、停電等操作時，三方應加強聯系，相互配合。
九、違約責任
1、轉供方無正當理由不得對被轉供方限電、停電。需要停限電時，應按規定的程序通知被轉供方。未按規定的程序通知被轉供方停電，給被轉供方造成損失的，轉供方應承擔賠償責任。
2、由于被轉供方責任造成供電方、轉供方對外停電，并給其造成損失的，被轉供方按《供電營業規則》有關規定對供電方、轉供方及其他用電方承擔賠償責任，但不承擔因供電方、轉供方責任使事故擴大部分的賠償責任。
3、被轉供方未經供電方、轉供方同意，擅自超計劃指標用電，轉供方應通知被轉供方自行限電，必要時經供電方同意可中止供電。
4、除本協議另有約定外，造成本協議不能履行或不能完全履行的，其他違約責任按《供電營業規則》有關條款處理。
十、爭議的解決方式
供電方、轉供方、被轉供方如因本合同履行發生爭議時，應依本協議之原則協商解決。協商不成時，三方共同提請調解。調解不成時，可選擇下列其中一種方式解決。
1、提交________________仲裁委員會仲裁；
2、向人民提訟。
十一、本協議效力及未盡事宜
1、本協議未盡事宜，按《電力供應與使用條例》、《供電營業規則》等有關法律、規章的規定辦理。如遇國家法律、調整時，則按規定修改、補充本合同有關條款。
2、本協議有效期自________年______月______日起至________年______月______日止。
3、供電方、轉供方、被轉供方任何一方欲修改、變更、合同時，按《供電營業規則》第九十四條辦理。在修改、變更、協議的書面協議簽訂前，本協議繼續有效。
4、本協議自供電方、轉供方、被轉供方簽字，并加蓋公章后生效。
5、本協議正本一式________份。供電方、轉供方、被轉供方各執________份。效力均等。副本一式________份，供電方、用電方各執________份。
6、本協議附件包括：
上述附件為本合同不可分割的組成部分。
供電方：（蓋章）___________轉供方：（蓋章）___________被轉供方：（簽章）_________
簽約人：（簽章）___________簽約人：（簽章）___________簽約人：（簽章）___________
________年_______月______日________年_______月______日________年_______月______日
供電施工合同 4
供電方：______________
營業執照號碼：____________
用電方：______________
營業執照號碼：____________
為了保證供用電的正常進行，協調關系，明確各自的責任，根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合供用雙方的實際情況，經協商一致，訂立以下條款，共同信守。
一、供電方電力可供量，用電方計劃用電量，用電時間：______________
二、設備安裝費用的負擔：______________
三、電費的'計算和結算方法：______________
四、雙方協商同意的其他條款：______________
五、違約責任：______________
六、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，作為附件。
七、本合同在執行中發行糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
八、本合同有效期：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
九、本合同一式份，供、用方各執一份，副本送銀行、工商局(所)各一份備案。
供電方：______________
用電方：______________
代表人：______________
代表人：______________
開戶銀行：______________
開戶銀行：______________
帳號：______________
帳號：______________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
供電施工合同 5
供方：_________（以下稱甲方）
用方：_________（以下稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為了確立正常的供用水、電等的秩序，明確雙方的責任，做到安全、經濟、合理地使用水、電，甲乙雙方經友好協商，訂立本合同，供雙方共同遵守。
第一條供應方式
1、甲方根據乙方的生產需要，按（年或季度）向乙方提供水、電。
2、在同等供應條件下，甲方承諾優先向乙方供應。
3 、當甲方出現水、電供應不足的情況時，甲方應當按不低于其供給任何第三方（包括甲方下屬企業）水、電的比例及條件，供給乙方。
第二條收費標準
1、甲方收取水、電費用的標準，應依照_________水、電收費標準的規定確定。甲方承諾甲方向乙方收取的水、電費用不高于其向任何第三方（包括甲方下屬企業）收取的`費用。
2、因國家法律、法規或有關政策的變動導致水、電收費標準的變動，則按國家規定的變動幅度作相應的調整。
3、甲方根據自身的情況決定提高水、電的收費標準時，應在做出提高收費標準的決定之日起一個月內，以書面形式通知乙方，并對提高價格標準的具體情況予以說明。
第三條付款時間
乙方應在接受甲方供應水、電后六個月內，支付用水用電費。
第四條其他
1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章并經乙方之股東大會在關聯股東回避表決的情況下審議通過之日起生效。
2、本合同一經生效，不得擅自修改或終止。如遇特殊情況需要對合同條款進行修改或變更，或有其他未盡事宜的，須經雙方協商，并簽訂補充合同。補充合同作為本合同附件，與本合同具有同等效力。
3、合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供電施工合同 6
用電方：_________
供電方：_________
為明確供電方、用電方供電過程中的和義務，實現安全、合理地供電和用電，根據《電力法》、《電力供應與使用條例》和《供電營業規則》的規定，經供電方、用電方協商一致，簽訂本協議，共同信守，嚴格履行。
一、受電地點、受電電壓、受電容量
1、受電地點：星園臨時市場
2、受電電壓： _________伏特
3、受電最大容量：地下總容量；地上總容量。
二、供電設施維護管理責任
1、經供電方與用電方雙方協商確認，供電設施運行維護管理責任分界點設在用戶進線側開關上閘嘴處。分界點電源側供電設施屬供電方，由供電人負責運行維護管理；分界點負荷側供電設施屬用電方，由用電人負責運行維護管理。
2、供電方、用電方分管的用電設施，未經對方同意，不得操作或更動。如因緊急事故必須操作或更動者，事后應在12小時內通知對方。
3、在供電設施上發生的法律責任以供電設施運行維護管理責任分界點為基準劃分。供電方、用電方應做好各自分管的供電設施的運行維護管理工作，并承擔相應責任。
4、供電方與用電方簽訂本協議后，電箱（變壓器）在使用過程中，由供電方負責維護與保修。供電期間，若供電方出現不能給用電方正常供電，給用電方造成的一切經濟損失由乙方負責。
三、電度計量及電費
1、收費標準：用電方按_________元/度的單價給供電方交納電費，用電方按實際所用的電度度數繳納電費。
2、發生電價和其他收費項目費率調整時，按調價文件規定執行。
3、用電方不得以任何方式、任何理由拒付電費。
四、違約責任
1、用電方不按期交清電費的，應承擔電費的.違約責任。電費違約金從逾期之日起計算至交納日止，電費違約按欠費部分總額的千分之二計算。逾期5天即10日前未付清電費的，供電人可停止供電，并追收所欠電費和電費違約金。
2、用電方未經供電方同意，擅自超計劃指標用電，供電方應通知用電方自行限電，必要時供電方可中止供電。
3、除本協議另有約定外，造成本協議不能履行或不能完全履行的，其他違約責任按《供電營業規則》有關條款處理。
五、協議效力
1、星園臨時市場開始籌建至星園臨時市場撤場為止。
2、本協議書生效后，供、用電雙方均不得擅自修改或廢止。協議書中如有特殊情況需要修改，或有未盡事宜，須經雙方協商，根據《全國供用電規則》作出補充協定，補充協與本協議書具有同等效力。
3、本協議書正本一式兩份，供、用電雙方各執一份；協議書副本一式四份，供電人執三份，用電人執一份。
供電方：_________（公章）
用電方：_________（公章）
法人：_________（蓋章）
法人：_________（蓋章）
授權人：_________
授權人：_________
_________年 _________月_________日 _________年_________月_________日
供電施工合同 7
甲方：________________(以下簡稱甲方)
乙方：________________(以下簡稱乙方)
甲方為_______，有完善的電網系統。
乙方為_______企業，根據《全國供用電規則》的有關規定，經甲、乙雙方充分協商，共同達成如下供、用電協議，以便共同遵守。
1、乙方受電地點：_____________
2、乙方受電容量：___________千伏安，新增變壓器一臺。
3、合同期限：自________年________月________日起至企業生產終止。
4、乙方新裝或增加用電，應按國家有關規定，均應向甲方辦理用電申請手續。
5、乙方提出減少用電容量，甲方應根據用乙方所提的期限，保留其原容量。
停止用電時乙方應向甲方提出申請，同時應將電費結清。
6、乙方的沖擊性負荷、不對稱負荷和整流用電等對供電質量和安全經濟運行有影響者，應采取技術措施消除影響，否則甲方可不供電。
7、乙方發生人身觸電傷亡事故主要電氣設備損壞及因乙方的原因引起電網停電等事故時，應立即向甲方報告。
8、甲方對乙方的安全用電工作督促檢查，并積極協助有關主管部門及乙方共同做好對乙方電工的技術培訓和管理工作，定期進行安全技術考核。
9、乙方應定期編制節約用電措施計劃，完成節約用電任務甲方應督促、檢查、幫助乙方的節約用電工作。
10、乙方應積極采用節約用電的新技術措施，推廣有效的'節約經驗。
11、甲方和乙方分工維護管理的供電、用電設備，未經分管單位同意，不得操作或更動。如因緊急事故必須操作或更動者，事后應迅速通知分管單位。
12、甲方應固定抄表日期，按期抄表收費。乙方應按甲方規定的期限交付電費。對逾期不交者，按規定加收遲納金，并可停止供電。
13、本合同生效后，甲、乙雙方均不得擅自修改或廢止，合同中如有特殊情況需要修改，或有未盡事宜，須經雙方協商，根據《全國供用電規則》作出補充協議，補充協定與本合同具有同等效力。
14、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
________年________月________日
供電施工合同 8
甲方：
乙方：
甲方自愿將甲方所有位于供電大樓宿舍號房產轉賣給乙方。現雙方協議如下：
一、甲方同意將其所有的街供電大樓宿舍號房產及屋內所有傢俬(沙發一套、飯桌椅一套、床3張、衣柜3只、桌3張、熱水器及廚房設施若干)一同轉賣給乙方。轉買價為人民幣_____元整(元)。
二、過戶費由乙方負責，甲方同意全程無償陪同乙方辦理公證手續和過戶手續。
三、付款方式：分兩期付清，第一期：________年____月____日至________年____月____日止付______元(￥元)。第二期_________年____月____日至_________年____月____日付清尾款人民幣______元整(￥元)。
四、付清房款之日，房產權、房產證及屋內傢俬歸乙方所有。
五、乙方交付甲方定金人民幣_____元整(￥元)，交付甲方購房定金兩個月內，甲方不得再次轉賣房屋。如甲方再次轉賣須賠償乙方人民幣_____元整(￥元)。
六、如乙方到期未付清房款，甲方有權重新處理房產，并扣除乙方_____元整(￥元)。
此合同一式四份，雙方兩位證人各執一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供電施工合同 9
甲方：_____
乙方：_____
依據《中華人民共和國合同法》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同示范文本》，結合本工程具體情況，為明確雙方的權利、義務和責任，便于合同的實施，經雙方協商一致，達成如下協議，以茲共同遵守。
一、工程名稱：_____
二、施工內容及范圍：
圖紙范圍內的所有工作內容（包括地埋管，電纜敷設，電纜分接箱，箱式變壓器、環網柜的安裝、調試，施工圖、竣工圖、竣工資料的提供等）。
三、合同價款：
本合同工程總造價為_____元（大寫：_____元）（包含本工程施工所需的全部費用）。
四、承包方式：
以合同第三條中的工程價款包工包料，一次包死，在方案沒有改變的情況下，總價款不發生任何變化。
五、施工工期：
必須在年月日前竣工通電且電業局手續完備。
六、使用材料、規格：
本工程必須按施工圖紙設計要求的材料規格及材質進行施工，材料規格及材質必須符合國家相應標準。
七、工程款支付：
工程款分三次支付
7.1合同簽字生效后，乙方進場之日起三日內，甲方支付乙方合同價款的30%；
7.2所有工程完工，乙方出示市電業局送電手續的'相關證明資料且整套竣工資料及相關合格證移交甲方之日起三日內，甲方支付乙方合同價款的40%，付款之日起乙方保
證3日內通上電能夠使用；
7.3自送電之日起滿兩年后，無質量問題，甲方一次性支付工程價款的26%，剩余4%在保修期結束后，無質量問題情況下一次性無息支付。
八、質量要求：
本工程必須經市電業局驗收合格。乙方嚴格按照設計要求和國家施工及驗收規范要求施工，所用設備及材料必須為正規廠家產品，符合設計要求，并應附出廠合格證或材質證明。如因所供設備、材料不合格等原因造成的損失，全部由乙方負責。
九、工程質保期：該工程自竣工之日起（以甲乙雙方書面形式確認時間為準）質保期為兩年。
十、雙方權利和責任
甲方：及時支付工程款。
乙方：
1、負責協調供電相關部門的內、外部關系；在施工中，市政、綠化、村民等阻礙施工時，由乙方為主來處理，甲方協助乙方解決；
2、按有關設計圖紙要求及國家規定施工，保證工程按期竣工且施工質量滿足合同要求；
3、保證施工范圍周邊建筑物及原有設施的完好，由上述原因造成的一切損失由乙方承擔；
4、在工程過程中應聽從甲方駐工地代表的管理、協調；
5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向繳納；如果出現不文明施工現象，或者造成的罰款由乙方承擔，甲方代乙方繳納5000元整，文明施工保證金不退換時，由乙方向甲方支付保證金或者從工程款中扣除。
十一、事故處理及安全防護：
乙方在施工過程中自行負責安全文明施工和安全防護措施并承擔其相關費用，無論任何原因發生重大傷亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人員和第三方人員傷亡和財產損失，由事故責任方承擔發生的全部費用及法律責任，甲方不承擔其任何費用和法律責任。
十二、成品保護及維護：
工程施工安裝期間和項目完工驗收后由乙方負責進行成品保護出現設備、線路損壞、丟失由乙方負責，經監理、甲方驗收無質量問題符合使用條件后以書面形式交小區物業管理單位，交接后出現構件損壞、丟失由小區物業管理單位負責；保質期內出現任何非人為的設備、線路損壞等質量問題，全部由乙方負責維護。
十三、工程移交：
工程驗收合格送電后，乙方填寫工程移交證明書一式兩份，甲方對工程質量作出評價，經雙方簽字蓋章后各執一份，即為工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交電業局之前的質量和成品保護工作由乙方負責，由于電纜線路等本工程相關部分出現丟失、損壞、質量問題等乙方應承擔修理、重作更換、恢復原狀、賠償損失的責任。正式通電之日起兩年內由乙方和電業局共同負責。若電業局不負責，由乙方負責與電業局協調，協調不成由乙方承擔全部責任。
十五、違約責任：乙方違反本合同第五條工期約定和7.2項規定，應賠償由此給甲方造成的經濟損失并支付每日5000元的延期違約金。
十六、爭議解決方式：本合同履行過程中產生的糾紛，雙方協商解決，協商不成由仲裁委員會裁決。
十七、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（章）：_____
乙方（章）：_____
法人代表（簽字）：_____
法人代表（簽字）：_____
委托代理人：__________
委托代理人：__________
簽訂日期：__________
簽訂日期：__________
供電施工合同 10
甲方：________________（以下簡稱“甲方”）
乙方：________________（以下簡稱“乙方”）
根據工務處批準的施工組織設計方案，乙方承建________在管內承建________工程施工，根據鐵道部《鐵路營業線施工安全管理規定》（鐵辦[2008190號）、廣鐵（集團___公司《鐵路營業線施工及安全管理實施細則》（廣運發[2010]165號）的規定，為確保施工期間營業線的行車安全，經甲乙雙方協商達成以下協議。
一、行車安全防范內容
1.項目名稱：________________________
2.作業內容：________________________
3.施工地段：________________________
4.施工計劃起止時間：________________
5.影響范圍：________________________
二、雙方所遵循的技術標準、規程和規范
鐵道部《鐵路技術管理規程》、《鐵路公務安全規則》，《鐵路線修理規則》、《鐵路營業線施工及安全管理辦法》；廣鐵（集團___公司《鐵路營業線施工及安全管理實施細則》、《行車組織規則》；各相關車站的《站細》。
三、乙方安全責任、權利和義務
1.乙方對施工安全全面負責。應嚴格按審定的方案、范圍和批準的封鎖慢行計劃組織施工，施工中應認真落實各項安全措施，并制定確保行車安全的應急措施。
2.乙方須在正式施工前____天發出施工電報通知甲方。
3.乙方應派駐站聯絡人員、工地防護員和設專職安全員，并經培訓考試合格，持有注明有效的上崗證書和附有照片的上崗牌，同時保持人員相對穩定。
4.因乙方責任造成營業線設備損壞和影響行車安全，構成行車事故的，由乙方負全部責任。
5.乙方對甲方安全監督員發出的《施工安全整改通知書》，必須立即整改。
6.乙方對甲方安全監督員發出的《營業線施工停工通知書》，必須立即停工整改。
7.由于特殊原因，施工中途停工，由乙方提前一天與甲方協商，制定工程過度安全措施，確保行車安全。
8.在汛期期間制定防洪安全措施及防洪搶險預案。
四、甲方安全責任、權利和義務
1.在施工期間，甲方發現乙方有影響行車安全隱患，要通知乙方立即整改，危及行車安全時，有權責令乙方停止施工。
2.甲方實施行車安全監督制度，派出技術業務熟練、責任心強并經培訓合格的路工擔任安全監督員。
五、安全防范措施及結合不安全管理
1.在防范區段內，因施工影響鐵路技術設備的正常使用由乙方負責，凡乙方發現影響技術設備正常使用的問題，應立即通知甲方處理。危及行車安全的問題來不及通知時，乙方應立即采取防范措施，保證行車安全。
2.在防范區段內，凡屬影響鐵路技術設備正常使用危及行車安全，乙方未通知甲方，應急處理不當造成的問題和事故，列乙方責任。
3.甲乙雙方應加強施工地段的安全檢查，雙方安全員、安全監督員均應做好日常工作記錄。
4.其他安全事項：
（1）乙方應設工地防護員和駐站聯絡員（在施工期間不得更換）。
（2）甲方車站值班站長應對乙方的'施工進度和施工安全防范措施進行詢問，遇有影響行車安全的，甲方有權要求乙方進行整改，危及行車安全時，甲方有權責令乙方停工整頓，經甲方檢查合格后，方可重新開工。
（3）乙方的施工設備、機具及工具用品和施工材料不得侵入線路機車車輛限界。如施工地段因施工設備、機具或施工人員造成行車事故和人身傷害事故，一切責任和后果概由乙方負責承擔。
（4）甲方根據乙方提出的施工項目（內容）和有關要求，在規章允許范圍和行調命令或口頭同意后，應積極主動的配合乙方施工，不得故意刁難。乙方不得在未經甲方同意的情況下強行施工。因違章作業或強行施工造成的一切后果由乙方負全部責任。
（5）乙方的車輛在移動時造成鐵路交通相碰撞事故，一切責任由乙方負責。
（6）現澆和搭架施工時，必須采取安全防護措施，安全防護措施必須牢固，防止施工一切物件墜落，如物件墜落，發生人身傷害、打擊列車，損壞設備設施，造成的一切后果，均由乙方負責并承擔一切經濟賠償。
六、違約責任和經濟賠償辦法（包括發生行車責任事故時雙方承擔的法律責任）：按《鐵路交通事故調查處理規則》及有關對頂規定進行處罰。
七、未盡事宜：（甲乙雙方另行商定）。
八、本協議一式四份，自簽訂日起生效，甲乙雙方各執貳份。
甲方：________________ 乙方：________________
委托法定代表人：______ 委托法定代表人：______
簽于：________________
【供電施工合同】相關文章：
供電工程施工合同通用04-27
施工施工合同06-09
施工合同委托施工合同09-27
施工合同建筑施工合同06-07
供電系統大修工程施工進度計劃12-29
供電點安全協議07-18
施工合同施工合同15篇07-26
施工施工合同(15篇)07-05
施工合同模板 勞務施工合同模板04-11
施工合同建筑施工合同6篇06-07